ПАО Газпром. Ежеквартальный отчёт за 3 квартал 2016 года - часть 41

356 

ходатайство  об  аннулировании  Окончательного  арбитражного  решения  от  22.06.2016  в 
Апелляционный суд г. Стокгольма. 

6. 23 декабря 2014 г. ООО «Газпром экспорт» получило исковое заявление компании DONG Naturgas 
A/S  (Дания)  с  требованием  о  пересмотре  цены  по  контракту  на  поставку  газа  в  Данию. 
21 января 2015  г.  ООО  «Газпром  экспорт»  назначило  своего  арбитра.  13  мая  2015  г.  был  избран 
председатель  арбитражного  трибунала.  Компания  DONG  Naturgas  A/S  направила  полное  исковое 
заявление  06 июля  2015  г.  ООО  «Газпром  экспорт»  направило  отзыв  на  полное  исковое  заявление 
02 декабря 2015 г.  

Слушания по делу пройдут в июне-июле 2017 г. 

7.  16  июня  2014  г.  ПАО  «Газпром»  обратилось  в  Арбитражный  институт  Торговой  палаты  г. 
Стокгольма,  Швеция,  с  просьбой  об  арбитраже  с  целью  взыскания  с  НАК  «Нафтогаз  Украины» 
задолженности  за  природный  газ,  поставленный  в  ноябре-декабре  2013  г.  и  апреле-мае  2014  г.  по 
Контракту  №КП  от  19  января  2009  г.  купли-продажи  природного  газа  в  2009-2019  годах,  и 
процентов на указанную задолженность.  Одновременно 16 июня 2014 г. НАК «Нафтогаз Украины» 
обратилась  в  Арбитражный  институт  Торговой  палаты  г.  Стокгольма,  Швеция,  с  просьбой  об 
арбитраже к ПАО «Газпром» с требованиями о ретроактивном изменении цены на природный газ, 
установленной Контрактом №КП от 19 января 2009 г. купли-продажи природного газа в 2009-2019 
годах,  возмещении  в  пользу  истца  всех  переплат,  осуществленных  им  с  20 мая  2011  г.  и  отмене 
положения Контракта №КП, запрещающего реализацию поставляемого по нему природного газа за 
пределами  Украины.  21  июля  2014  г.  эти  дела  были  консолидированы.  15 сентября  2014  г.  был 
сформирован  состав  арбитров.  3  ноября  2014  г.  арбитраж  принял  решение  об  отсутствии 
необходимости проводить слушания о принятии обеспечительных мер по запросу НАК «Нафтогаз 
Украины».  12 июня 2015 г. ПАО «Газпром» представило в арбитраж отзыв на иск НАК «Нафтогаз 
Украины»  и  встречное  исковое  заявление,  в  котором  уточнило  общую  сумму  своих  требований: 
29,2 млрд  долл.  США.  9  октября  2015  г.  НАК  «Нафтогаз  Украины»  подала  отзыв  на  иск 
ПАО «Газпром».  14  марта  ПАО  «Газпром»  подало  в  арбитраж  ответ  на  отзыв  НАК  «Нафтогаз 
Украины» и увеличило свои исковые требования до 31,75 млрд долл. США.  

Устные  слушания  по  делу  запланированы  на  сентябрь-октябрь  2016  г.,  вынесение  решения 
арбитрами планируется в конце марта 2017 г. 

8. 13 октября 2014 г. НАК «Нафтогаз Украины» обратилась в Арбитражный институт Торговой 
палаты  г.  Стокгольма,  Швеция,  с  просьбой  об  арбитраже  к  ПАО  «Газпром»  с  требованиями:  1) 
признать,  что  права  и  обязанности  НАК  «Нафтогаз  Украины»  по  Контракту  от  19.01.2009  № 
ТКГУ  об  объемах  и  условиях  транзита  природного  газа  через  территорию  Украины  в  2009-2019 
годах  подлежат  передаче  ПАО  «Укртрансгаз»;  2)  признать,  что  определенные  положения 
Контракта  ТКГУ,  которые  будут  впоследствии  уточнены,  являются  недействительными  и/или 
недействующими  и  должны  быть  дополнены  или  заменены  положениями,  которые  будут 
уточнены, в соответствии с энергетическим и антимонопольным законодательством Украины и 
ЕС;  3)  обязать  ПАО  «Газпром»  выплатить  НАК  «Нафтогаз  Украины»  компенсацию  за 
непредоставленные для транзита объемы газа в сумме 3,2 млрд долларов США, а также проценты 
на  эту  сумму;  4)  признать,  что  транзитный  тариф  в  Контракте  ТКГУ  должен  быть  изменен 
таким образом, как будет указано в дальнейших письменных заявлениях НАК «Нафтогаз Украины» 
в соответствии с основными принципами шведского контрактного права. Предварительная сумма 
требований  –  6,2 млрд  долл.  США.  28  ноября  2014  года  ПАО  «Газпром»  представило  ответ  на 
просьбу  об  арбитраже.  11  декабря  2014  г.  был  сформирован  состав  арбитров.  23  декабря 
ПАО «Газпром» подало в арбитраж ходатайство о консолидации дела с арбитражным процессом, 
указанным в пункте 7 выше. 28 января 2015 г. арбитраж принял решение не консолидировать это 
дело  с  делом,  указанным  в  пункте  7  выше.  НАК  «Нафтогаз  Украины»  подала  исковое  заявление 
30 апреля  2015  г.,  значительно  увеличив  сумму  своих  требований  –  по  разным  расчетам  до  11-
16 млрд  долл.  США.  16 октября  2015  г.  ПАО  «Газпром»  подало  в  арбитраж  отзыв  на  иск  НАК 
«Нафтогаз  Украины»  и  документы  в  обоснование  своей  позиции,  предъявив  к  НАК  «Нафтогаз 
Украины» встречное требование об оплате несанкционированно осевших на территории Украины 
объемов газа на сумму 5,861 млн долл. США.  

Устные слушания по делу запланированы на конец ноября-начало декабря 2016 г. 

9.  25  января  2016  г.  Антимонопольный  комитет  Украины  принял  решение  оштрафовать 
ПАО «Газпром»  на  85  965  927  000  гривен    (почти  3,37  млрд  долл.  США)  за  «нарушение 
экономической  конкуренции  в  виде  бездействия,  которое  заключалось  в  непринятии  мер  по 
обеспечению  получения  услуги  по  транзиту  природного  газа  по  магистральным  трубопроводам 
через  территорию  Украины  на  обоснованных  условиях  и  было  бы  невозможно  в  условиях 
существования  значительной  конкуренции  на  рынке,  и  привело  к  ущемлению  интересов 

357 

НАК «Нафтогаз  Украины»  (г.  Киев)  в  виде  злоупотребления  монопольным  (доминирующим) 
положением  на  рынке  услуги  по  транзиту  природного  газа  по  магистральным  трубопроводам  по 
территории Украины как покупателя». 
12 апреля 2016 г. ПАО «Газпром» подало в Хозяйственный суд г. Киева иск об оспаривании решения 
АМКУ.  13  апреля  2016  г.  иск  был  возвращен  без  рассмотрения  по  формальным  основаниям  (отказ 
суда принять подтверждение основывающихся на Уставе ПАО «Газпром» полномочий подписанта 
доверенности  от  имени  ПАО  «Газпром»).  04  мая  2016  г.  ПАО  «Газпром»  подало  апелляционную 
жалобу  в  Киевский  апелляционный  хозяйственный  суд,  который  решением  от  18  мая  2016  г. 
оставил  решение  суда  первой  инстанции  без  изменений.  07  июня  2016  г.  ПАО  «Газпром»  подало 
кассационную жалобу в Высший хозяйственный суд Украины. По итогам заседания 13 июля 2016 г. 
Высший  Хозяйственный  суд  отказал  в  удовлетворении  жалобы  Газпрома,  оставив  в  силе 
определение суда первой инстанции и постановление апелляционной инстанции.  

02  сентября  2016  г.  мы  подали  в  Верховный  суд  Украины  заявление  о  пересмотре  решений  судов 
нижестоящих  инстанций  по  делу.  13.09.2016  Верховный  суд  Украины  отказал  в  допуске  к 
производству  заявления  о  пересмотре  решений  судов  нижестоящих  инстанций  по  делу.  В 
настоящее  время  Газпром  изучает  правовые  возможности  по  дальнейшей  защите  своих 
нарушенных прав. 

10.  10  июня  2014  г.  Совет  по  конкуренции  Литвы  принял  Постановление  №  2S-3/2014 
«О соответствии  действий  ПАО  «Газпром»  положениям  постановления  Совета  по  конкуренции 
Литвы № 1S-38 от 18 марта 2004 г.», которым на ПАО «Газпром» был наложен штраф в размере 
более  123  млн  литов.  30 июня  2014  г.  ПАО  «Газпром»  подало  в  Вильнюсский  окружной 
административный  суд  жалобу  с  требованием  об  отмене  указанного  постановления  Совета  по 
конкуренции Литвы как необоснованного. 9 ноября 2015 г. суд принял решение, которым отказал в 
удовлетворении  жалобы  ПАО  «Газпром».  23  ноября  2015  г.  в  Высший  административный  суд 
Литвы была подана апелляционная жалоба ПАО «Газпром». Совет по конкуренции Литвы и КЛ и 
компания  Lietuvos  energijos  gamyba  подали  отзывы  на  апелляционную  жалобу  ПАО  «Газпром» 
6 января 2016 г.  

1  августа  Верховный  Административный  Суд  Литвы  рассмотрел  дело  и  отложил  объявление 
решения.  Определением  от  09.09.2016  Верховный  Административный  Суд  Литвы  передал 
рассмотрение дела расширенному составу судейской коллегии. Заседание запланировано на середину 
ноября 2016 г., вынесение решения ожидается в конце декабря 2016 г. 

11. В мае 2014 г. в Арбитражный суд г. Москвы обратилось ООО «Трансспецстрой» с двумя исками 
о  взыскании  с  ООО  «Газпром  инвест  Восток»  и  ПАО  «Газпром»  неосновательного  обогащения  в 
размере 3 184 994 968,42 руб. и 540 687 048,30 руб. Требования по обоим искам связаны с выполнением 
работ  по  строительству  объектов,  входящих  в  состав  стройки  «Газоснабжение  Камчатской 
области.  Первая  очередь  –  газоснабжение  г.  Петропавловска-Камчатского»  (Магистральный 
газопровод 

УКПГ-2 

Нижне-Квакчинского 

ГКМ-АГРС 

г. 

Петропавловска-Камчатского; 

Обустройство 

Кшукского 

и 

Нижне-Квакчикского 

газоконденсатных 

месторождений). 

Определениями  Арбитражного суда г. Москвы от 8 августа 2014 г. и 13 августа 2014 г. указанные 
дела  переданы  для  рассмотрения  в  Арбитражный  суд  Томской  области  (по  месту  нахождения 
большинства доказательств). 
Решением  суда  от  26  мая  2015  г.,  оставленным  без  изменения  постановлением  Седьмого 
арбитражного апелляционного суда от 23 июля 2015 г., в иске ООО «Трансспецстрой» о взыскании 
3 184 994 968,42 руб. отказано.  

Решением  суда  от  30  июня  2015  г.,  оставленным  без  изменения  постановлением  Седьмого 
арбитражного  апелляционного  суда  от  14  сентября  2015  г.,  в  иске  ООО  «Трансспецстрой»  о 
взыскании 540 687 048,30 руб. (после уточнения – 645 354 467 руб.) отказано. 

12. В июне 2014 г. в Арбитражный суд г. Москвы обратилась ГК «Олимпстрой» с иском о взыскании 
с  ПАО  «Газпром»  1 098 000  000  руб.  неустойки  за  нарушение  сроков  выполнения  работ  по 
соглашению  об  организации  строительства  олимпийского  объекта  федерального  значения. 
ПАО «Газпром» предъявлен встречный иск о взыскании пени за просрочку обеспечения олимпийских 
объектов  сетями  в  составе  пункта  109 Программы  строительства  олимпийских  объектов  в 
размере  1 296 000 000  руб.  Определением  суда  от  10 февраля 2015  г.  производство  по  делу 
прекращено. 

13. В мае-июне 2014 года в Арбитражный суд г. Москвы обратилась ГК «Олимпстрой» с исками о 
взыскании  с  ПАО  «Газпром»  3  376  000  000  руб.  и  832  000  000  руб.  неустойки  за  нарушение  сроков 
выполнения  работ  по  соглашению  об  организации  строительства  олимпийского  объекта 
федерального  значения.  Определением  суда  от  22  октября  2014  г.  дела  по  указанным  искам 

358 

объединены  в  одно  производство.  Определением  суда  от  16  февраля  2015  г.  производство  по  делу 
прекращено. 

14.  В  феврале  2015  г.  ПАО  «Газпром»  обратилось  в  Международный  коммерческий  арбитражный 
суд при ТПП РФ с иском о взыскании с АООТ «Молдовагаз» (Республика Молдова) задолженности за 
природный газ, поставленный в 2012 году, в размере 830 767 493,06 долларов США. 27 июля 2015 г. 
МКАС  при  ТПП  РФ  завершил  устные  слушания  по  делу  и  30  октября  2015  г.  вынес  решение  об 
удовлетворении исковых требований ПАО «Газпром». 

15.  В  феврале  2015  г.  в  Арбитражный  суд  Томской  области  обратилось  ООО  «Трансспецстрой»  с 
иском к ООО «Газпром инвест Восток» и ПАО «Газпром» об истребовании имущества из чужого 
незаконного  владения,  взыскании  359  335  236,34  руб.  убытков,  процентов  за  пользование  чужими 
денежными  средствами.  Требования  связаны  с  выполнением  работ  по  строительству  объектов, 
входящих в состав стройки «Газоснабжение Камчатской области. Первая очередь - газоснабжение 
г. Петропавловска-Камчатского». Решением  суда от 5 ноября 2015 г., оставленным  без изменения 
постановлением  Седьмого  арбитражного  апелляционного  суда  от  21  января  2016  г.,  в 
удовлетворении  иска  ООО  «Трансспецстрой»  в  части  истребования  недвижимого  имущества  из 
чужого незаконного владения, взыскания упущенной выгоды в размере 104 227 056, 44 руб., взыскания 
процентов  за  пользование  чужими  денежными  средствами  в  размере  4  231  414,  11  руб.  отказано. 
Требования ООО «Трансспецстрой» о взыскании убытков в размере 105 524 715 руб. были выделены в 
отдельное  производство.  Решением  суда  от  16  февраля  2016  г.,  оставленным  без  изменения 
постановлением  Седьмого  арбитражного  апелляционного  суда  от  27  апреля  2016  г.,  в 
удовлетворении требований ООО «Трансспецстрой» о взыскании убытков в размере 105 524 715 руб. 
(после уточнения - 211 574 761,81 руб.) отказано.  

16.  18  мая  2015  г.  польская  компания  АО  «ПГНиГ»  направила  в  адрес  ООО  «Газпром  экспорт» 
уведомление  об  инициировании  арбитражного  разбирательства  против  ПАО  «Газпром»  и 
ООО «Газпром  экспорт»  с  требованием  о  пересмотре  цены  на  природный  газ,  поставляемый  в 
Польшу  по  Контракту  от  25  сентября  1996  г.  17  июня  2015  г.  ООО  «Газпром  экспорт»  / 
ПАО «Газпром»  назначили  своего  арбитра.  15  сентября  2015  г.  был  избран  председатель 
арбитражного  трибунала.  Сторонами  согласован  график  арбитражного  разбирательства. 
ООО «Газпром  экспорт»  был  подан  отзыв  на  исковое  заявление.  Решение  по  делу  должно  быть 
вынесено не позднее 31.07.2017. 

17.  8  июня  2015  г.  ООО  «Газпром  экспорт»  инициировало  арбитражное  разбирательство  против 
ГК «Туркменгаз»  в  Арбитражном  институте  Торговой  палаты  г.  Стокгольма.  ООО  «Газпром 
экспорт»  в  своих  исковых  требованиях  просит  арбитражный  трибунал  пересмотреть  цену  на 
закупаемый у ГК «Туркменгаз» природный газ. 22 июля 2015 г. ГК «Туркменгаз» направил ответ на 
уведомление об арбитраже и назначил арбитра со своей стороны. В ноябре 2015 г. Арбитражный 
институт  назначил  председателя  Арбитражного  трибунала.  22  декабря  2015  г.  был  утвержден 
график арбитражного разбирательства, 30 апреля 2016 г. ООО «Газпром экспорт» подало исковое 
заявление  в  соответствии  с  утвержденным  графиком  арбитражного  разбирательства.    В 
настоящий момент арбитражное разбирательство временно приостановлено до 31 декабря 2018 г. 
с  целью  нахождения  взаимоприемлемого  решения  о  дальнейшем  сотрудничестве  вне  рамок 
арбитражного разбирательства. 

18. 16 июня 2015 года в адрес ООО «Газпром экспорт» от финской компании  Gasum Oy поступило 
уведомление об инициировании арбитражного разбирательства в арбитражном суде ad hoc (место 
рассмотрения спора – г. Стокгольм (Швеция). Gasum Oy требует пересмотреть цену на природный 
газ,  поставляемый  в  Финляндию,  и  изменить  формулу  цены;  снизить  уровень  «take-or-pay»  или, 
альтернативно,  снизить  годовые  контрактные  количества  (ГКК)  до  уровня,  равного  общему 
количеству  природного  газа,  которое  может  находиться  в  обороте  на  финском  рынке  с  учетом 
цены, определенной арбитражным трибуналом. 16 июля 2015 г. ООО «Газпром экспорт» назначило 
арбитра  со  своей  стороны.  В  августе  2015  года  компания  Gasum  Oy  направила  полное  исковое 
заявление, ООО «Газпром экспорт» 13 октября 2015 г. подало свой отзыв на иск. Слушания по делу 
должны  были  пройти  начиная  с  28  ноября  2015  г.  Однако  в  связи  с  достижением  коммерческой 
договоренности и подписанием Дополнения № 15 к Контракту стороны заморозили арбитражный 
процесс  до  начала  слушаний.  После  вступления  Дополнения  №  15  в  полную  юридическую  силу 
арбитражный  трибунал  вынес  решение  от  23  декабря  2015  г.  о  прекращении  арбитражного 
разбирательства по соглашению сторон. 

19.  30  сентября  2015  г.  компания  Shell  Energy  Europe  Ltd.  инициировала  арбитражное 
разбирательство  о  пересмотре  контрактной  цены  в  Международном  арбитражном  суде 
Международной  торговой  палаты.    30  октября  2015  г.  ООО  «Газпром  экспорт»  назначило  своего 
арбитра.  2  декабря  2015  г.  Общество  подало  свой  отзыв  на  иск.  Сформирован  арбитражный 

359 

трибунал. График арбитражного разбирательства согласован. Слушания запланированы на ноябрь 
2017 г. 

20.  29  октября  2015  г.  компанией  BOTAŞ  Petroleum  Pipeline  Corporation  было  инициировано 
арбитражное разбирательство против ООО «Газпром экспорт» по пересмотру контрактной цены 
в  арбитражном  суде  ad  hoc  по  правилам  UNCITRAL.  Общество  назначило  арбитра  со  своей 
стороны  и  подало  свой  отзыв  на  иск  27  ноября  2015  г.  23  февраля  2016  г.  назначен  председатель 
арбитражного трибунала.  Согласован график арбитражного разбирательства. Слушания пройдут 
в конце сентября – начале октября 2017 г. 

21.  23  декабря  2015  г.  французская  компания  Engie  S.A.  инициировала  арбитражное 
разбирательство против ООО  «Газпром  экспорт» в соответствии с регламентом  Арбитражного 
института  Торговой  палаты  Стокгольма  с  требованием  о  пересмотре  цены  по  контракту  на 
поставку природного газа. 
21  января  2016  г.  Общество  назначило  арбитра,  предоставило  ответ  на  иск  и  оплатило 
арбитражные  расходы.  В  связи  с  достижением  коммерческой  договоренности  08  апреля  2016  г. 
стороны подписали соглашение об урегулировании и прекратили арбитражное разбирательство. 

22.  16  декабря  2015  г.  South  Stream  Transport  B.V.  (далее  также  «SSTTBV»)  получила  официальное 
уведомление от секретариата арбитражного суда Международной торговой палаты (далее также 
«МТП»)  о  том,  что  в  МТП  поступила  просьба  компания  Saipem  S.p.A.  (далее  также  «Saipem»)  о 
проведении  арбитражного  разбирательства  против  SSTTBV  в  связи  с  односторонним 
расторжением  SSTTBV  контракта  от  14  марта 2014  г.  на  строительство  газопровода  «Южный 
поток» (далее также «Контракт»). 

В  своем  заявлении  в  МТП  Saipem  требует  взыскать  с  SSTTBV  в  качестве  вознаграждения  за 
выполненные  истцом  работы,  компенсации  понесенных  им  расходов  и  компенсации  за 
расторжение Контракта около 760 млн евро плюс проценты. 

16 февраля 2016 г. SSTTBV направила отзыв на просьбу Saipem о проведении арбитража, в которой 
отвергла  все  предъявленные  Saipem  требования  в  полном  объеме  и  заявила  о  своем  намерении 
подать  к  Saipem  встречный  иск.  В  отзыве  на  встречный  иск  SSTTBV,  датированном 
8 апреля 2016 г.,  Saipem  заявил  об  отсутствии,  по  его  мнению,  оснований  для  предъявления  к  нему 
встречного  иска  SSTTBV.  Арбитражный  трибунал  сформирован.  График  арбитражного 
разбирательства  согласован.  30  сентября  2016  г.  Saipem  предоставил  полный  текст  искового 
заявления  с  приложением  материалов  и  документов,  обосновывающих  позицию  истца.  Сумма 
искового требования Saipem уменьшилась на 81 млн евро по сравнению с указанной в Заявлении об 
арбитраже.  Таким  образом,  сумма  исковых  требований  Saipem  составила  679  млн  евро.  До  03 
марта  2017  г.  SSTTBV  должен  представить  возражения  на  иск  с  приложением  свидетельских 
показаний  и  заключений  экспертов,  в  соответствии  с  которыми  ответчик  основывает  свою 
позицию. 

23.  20  февраля  2016  г.  ООО  «Газпром  экспорт»  получило  из  Арбитражного  института  Торговой 
палаты  Стокгольма  заявление  об  арбитраже,  который  был  инициирован  г-ном  Д. Копелузосом, 
гражданином  Греческой  Республики,  против  ООО  «Газпром  экспорт»,  в  связи  с  якобы  имевшим 
место  нарушением  со  стороны  ООО  «Газпром  экспорт»  положений  Соглашения  Акционеров 
АО «Прометей  Газ».  ООО  «Газпром  экспорт»  назначило  своего  арбитра  и  направило  ответ  на 
заявление  об  арбитраже  11  апреля  2016  г.  (в  соответствии  с  предоставленной  Арбитражным 
институтом отсрочкой).   

Сформирован  арбитражный  трибунал.  График  арбитражного  разбирательства  согласован. 
Слушания запланированы на май 2017 г. 

24.  В  феврале  2016  г.  ПАО  «Газпром»  обратилось  в  Международный  коммерческий  арбитражный 
суд при ТПП РФ с иском о взыскании с АООТ «Молдовагаз» (Республика Молдова) задолженности за 
природный  газ,  поставленный  в  2013  г.,  в  размере  562  310  104,47  долларов  США.    06  июля  2016  г. 
МКАС  при  ТПП  РФ  завершил  устные  слушания  по  делу.  Решение  по  существу  заявленных 
требований ожидается в октябре-ноябре 2016 г. 

25.  31  марта  2016  г.  компания  GasTerra  B.V.  инициировала  арбитражное  разбирательство  о 
пересмотре контрактной цены против ООО «Газпром экспорт» в Международном арбитражном 
суде Международной Торговой Палаты. Датой официального оповещения ООО «Газпром экспорт» 
об инициировании арбитражного разбирательства считается 4 мая 2016 года.   

В  настоящий  момент  состав  трибунала  сформирован,  стороны  согласовывают  график 
арбитражного разбирательства. 

360 

26.  22  марта  2016  г.  ООО  «Газпром  экспорт»  получило  уведомление  из  секретариата 
Международного  арбитражного  суда  Международной  торговой  палаты  об  инициировании 
компанией  АО  «Овергаз  Инк.»  арбитражного  разбирательства  против  ООО  «Газпром  экспорт»  в 
связи  с  прекращением  поставок  по  контракту.  В  настоящее  время  идет  формирование 
арбитражного  трибунала,  а  также  определение  языка  арбитражного  разбирательства  и  места 
рассмотрения спора. 

27.  В  связи  с  неисполнением  ЗАО  «ФНПЦ  «НефтеГазАэроКосмос»  договора  на  реализацию 
инвестиционных проектов от 19.02.2001 № 1И-НГАК ПАО «Газпром» обратилось в Арбитражный 
суд  города  Москвы  с  иском  о  расторжении  указанного  договора  и  взыскании  с 
ЗАО «ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос» 

суммы 

неосновательного 

обогащения 

в 

размере 

3 015 932 963,84  руб.  Решением  суда  от  14.06.2016  исковые  требования  ПАО  «Газпром» 
удовлетворены в полном объеме. 

 

 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о 

размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 118 367 564 500 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 118 367 564 500 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается  информация  о  соответствии  величины  уставного  капитала,  приведенной  в  настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина  уставного  капитала,  приведенная  в  настоящем  пункте,  соответствует 
учредительным документам (уставу) эмитента. 
 
Организовано  обращение  акций  эмитента  за  пределами  Российской  Федерации  посредством 
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих 
права в отношении указанных акций российского эмитента). 

Категории (типы) акций, обращение которых организовано за пределами Российской Федерации 

Вид ценной бумаги: акции 
Категория акций: обыкновенные 
Доля  акций,  обращение  которых  организовано  за  пределами  Российской  Федерации,  от  общего 
количества акций соответствующей категории (типа): 26.88688 % 

Иностранный  эмитент,  ценные  бумаги  которого  удостоверяют  права  в  отношении  акций  эмитента 
данной категории (типа): 

Полное фирменное наименование: «Зе Бэнк оф Нью-Йорк Меллон» (The Bank of New York 
Mellon), ранее - «Зе Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York) 
Место нахождения: Уан Уолл Стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк 10286, США (One Wall 
Street, New York, NY 10286, USA) 

Краткое  описание  программы  (типа  программы)  выпуска  депозитарных  ценных  бумаг  иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа): 
Программа АДР 1 уровня. 

361 

АДР  1  уровня  выпускаются  на  размещенные  акции  и  являются  средством  привлечения 
иностранных портфельных инвестиций. АДР 1 уровня предполагает небольшой объем требований 
к раскрытию информации по правилам Комиссии по ценным бумагам и биржам США.  
Закрытая программа АДР по Правилу 144А.  
Закрытая  программа  АДР  по  Правилу  144А  предполагает  размещение  депозитарных  расписок, 
удостоверяющих  права  в  отношении  акций  ПАО  «Газпром»  среди  Квалифицированных 
Институциональных Покупателей в США. 
«Зе Бэнк оф Нью-Йорк» (The Bank of New York) выпустил американские депозитарные расписки за 
пределами Российской Федерации, удостоверяющие права в отношении акций ПАО «Газпром».    
  

 

Сведения  о  получении  разрешения  Банка  России  и  (или)  уполномоченного  органа  государственной 
власти  (уполномоченного  государственного  органа)  Российской  Федерации  на  размещение  и  (или) 
организацию  обращения  акций  эмитента  соответствующей  категории  (типа)  за  пределами  Российской 
Федерации: 
 В соответствии с приказом ФСФР России от 26 января 2006 г. № 06-182/пз-и разрешено обращение 
за  пределами Российской  Федерации обыкновенных  именных бездокументарных акций Публичного 
акционерного общества «Газпром», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 
1-02-00028-А  от  30  декабря  1998  г.,  в  количестве  8 285 729 515  (восемь  миллиардов  двести 
восемьдесят  пять  миллионов  семьсот  двадцать  девять  тысяч  пятьсот  пятнадцать)  штук,  что 
составляет  35  процентов  от  общего  количества  размещенных  обыкновенных  именных 
бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Газпром». 
 

 

Наименование  иностранного  организатора  торговли  (организаторов  торговли),  через  которого 
обращаются акции эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие права в отношении акций 
эмитента) (если такое обращение существует): 
Лондонская фондовая биржа, Берлинская фондовая биржа, Франкфуртская фондовая биржа. 
 
Иные  сведения  об  организации  обращения  акций  эмитента  за  пределами  Российской  Федерации, 
указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Получен листинг на Лондонской фондовой бирже. 
Получен листинг на Сингапурской фондовой бирже. 
  

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было. 
 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили. 
 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 
не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 

Список  коммерческих  организаций,  в  которых  эмитент  на  дату  окончания  последнего  отчетного 
квартала  владеет не  менее  чем пятью  процентами  уставного (складочного) капитала  (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Уфа" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром трансгаз Уфа" 

Место нахождения 

450054 Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, д. 59 

362 

ИНН: 0276053659 
ОГРН: 1020202861821 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-
исследовательский институт природных газов и газовых технологий - Газпром ВНИИГАЗ" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром ВНИИГАЗ" 

Место нахождения 

 Россия, Московская обл., Ленинский р-он, пос. Развилка, проектируемый проезд №5537, 
владение 15 стр. 1 

ИНН: 5003028155 
ОГРН: 1025000651598 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Волгоград" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром трансгаз Волгоград" 

Место нахождения 

400074 Россия, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, д. 58 

ИНН: 3445042160 
ОГРН: 1023403849182 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Нижний Новгород" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" 

Место нахождения 

603950 Россия, г. Нижний Новгород, ул. Звездинка, д. 11 

ИНН: 5260080007 
ОГРН: 1025203016332 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
газобезопасность" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром газобезопасность" 

Место нахождения 

142770 Россия, г. Москва, пос. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101 корп. 5 

ИНН: 5003028148 
ОГРН: 1025000658167 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 

363 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Махачкала" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром трансгаз Махачкала" 

Место нахождения 

367030 Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. О. Булача 

ИНН: 0500000136 
ОГРН: 1020502628486 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.00038989% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.00038989% 
 
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Ставрополь" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром трансгаз Ставрополь" 

Место нахождения 

 Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т Октябрьской революции, д. 6 

ИНН: 2636032629 
ОГРН: 1022601940613 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГАЗПРОМ 
СБЫТ УКРАИНА" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ГАЗПРОМ СБЫТ УКРАИНА" 

Место нахождения 

04071 Украина, г. Киев, ул. Б. Васильковская 9/2 оф 80 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 
9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
добыча Краснодар" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром добыча Краснодар" 

Место нахождения 

350051 Россия, г. Краснодар 

ИНН: 2308065678 
ОГРН: 1022301190471 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: % 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: % 
 
10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" 

Место нахождения 

Россия, г. Санкт-Петербург 

ИНН: 7805018099 
ОГРН: 1027804862755 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: %