КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома)

 

  Главная      Учебники - Разные    

 

поиск по сайту           правообладателям           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждаю

Глава Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области

В.Н. Илясова

постановление № 272 от 22 сентября 2016г.


КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области


2016 год

  1. Общие положения


      1. Организатор конкурса: Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области (далее – организатор конкурса).

      2. Конкурсная комиссия - комиссия, создаваемая для проведения конкурса, состав ко- торой утверждается организатором конкурса.

      3. Форма торгов: открытый конкурс, при котором информация о его проведении сообщается организатором конкурса неограниченному кругу лиц, и к участникам конкурса предъявляются единые требования.

      4. Предмет конкурса: право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области

      5. Участник конкурса: претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.

      6. Законодательное регулирование: настоящая конкурсная документация подготовле- на в соответствии с Законом Тамбовской области от 23.07.2013 № 309-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области» и постановлением администрации Тамбовской области от 29.05.2014 № 588 «Об утверждении Порядка конкурсного отбора подрядных ор-ганизаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах на территории Тамбовской области».

      7. Место и сроки проведения конкурса указаны в Информационной карте конкурса.

      8. Начальная цена договора подряда указана в приложении № 1 к информационной карте конкурса. Данная цена не может быть превышена при заключении договора по итогам конкурса.

      9. Участник конкурса имеет право принять обязательства выполнять работы с приме- нением материалов, не ухудшающих качество работ, за плату, определенную по итогам от- крытого конкурса.

      10. Источник финансирования: некоммерческая организация – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Тамбовской области», далее «Региональный оператор».

      11. Форма, сроки и порядок оплаты определяются в проекте договора подряда, приве- денном в приложении № 5 к настоящей конкурсной документации, и указаны в Информаци- онной карте конкурса.

      12. Порядок проведения осмотров объекта конкурса: организатор конкурса организу- ет проведение осмотра претендентами и другими заинтересованными лицами объектов кон- курса. Сведения о проведении осмотров указаны в информационной карте.

      13. Участник конкурса несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением договора.

      14. Преимущества на участие в конкурсе: не предоставляются.


  2. Требования к участникам открытого конкурса


      1. Участником конкурса может быть любое юридическое лицо независимо от органи- зационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, представившие заявку на участие в конкурсе.

      2. Участники конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

        • соответствие претендентов условиям, установленным конкурсной документацией;

          • достоверность информации, содержащейся в документах, представленных претендентом для участия в конкурсе;

          • отсутствие факта проведения реорганизации, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности индивидуального предпринимателя или проведения процедуры банкротства в отношении участника конкурса;

          • отсутствие ареста на имущество, необходимого для исполнения условий договора;

          • неприостановление деятельности участника конкурса в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

          • отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу

          • соответствие требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12. 2015 N 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"

      3. Организатор конкурса вправе отстранить участника конкурса от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в следующих случаях:

    • в случае непредоставления документов, либо установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе;

    • в случае несоответствия требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящей конкурсной документации;

    • в случае несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации.

  3. Разъяснение положений конкурсной документации


      1. При проведении конкурса какие-либо переговоры организатора конкурса или конкурсной комиссии с участником конкурса не допускаются. В случае нарушения указанного положения конкурс может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Организатор конкурса вправе давать разъяснения положений конкурсной документации.

      2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, организатору конкурса запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурса не позднее, чем за два рабочих дня до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе на бумажном носителе по адресу, указанному в запросе.

      3. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу заинтересованного лица такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на сайте http://r00.tmbreg.ru/5227/7582/18314.html с указанием предмета запроса, но без указания


    image

    лица, от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.


  4. Внесение изменений в конкурсную документацию


      1. Организатор конкурса вправе внести изменения в конкурсную документацию, не затрагивающих изменения предмета конкурса, не позднее чем за 5 календарных дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В течение двух рабочих дней с даты принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте и направляются заказными письмами с уведомлением всем лицам, которым была предоставлена конкурсная документация.

      2. Срок подачи заявок на участие в конкурсе в случае внесения изменений в конкурсную документацию продлевается таким образом, чтобы со дня размещения таких изменений до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не менее чем 10 рабочих дней.

      3. Участники конкурса и претенденты, использующие конкурсную документацию с сайта http://r00.tmbreg.ru/5227/7582/18314.html, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение открытого конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на сайте http://r00.tmbreg.ru/5227/7582/18314.html

    Организатор конкурса не несет ответственности в случае, если претендент или участник конкурса не ознакомился с изменениями, внесенными в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию размещенными и опубликованными надлежащим образом.

  5. Признание конкурса несостоявшимся


      1. Конкурс признаётся несостоявшимся в следующих случаях:

        1. подана только одна заявка на участие в конкурсе;

        2. не подано заявок на участие в конкурсе;

        3. к участию в конкурсе допущен один участник;

        4. к участию в конкурсе не допущен ни один участник.

      1. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.1.2 и 5.1.4 настоящей конкурсной документации, организатор конкурса объявляет о проведении повторного конкурса.

      2. В случае, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным подпунктами 5.1.1 и 5.1.3 настоящей конкурсной документации, организатор конкурса заключает договор с единственным участником конкурса.


  6. Требования к содержанию и форме заявки на участие в конкурсе


    Заявка на участие в конкурсе (приложение № 3 к настоящей конкурсной документации, далее – заявка) должна содержать:

        1. сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:

          а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно- правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, электронный адрес;

          б) оригинал либо нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за 1 месяц до даты размещения извещения о проведении конкурса;

          в) к заявке должны быть приложены копии документов, подтверждающих полномочия лица, уполномоченного на осуществление действий от имени участника конкурса;

          г) реквизиты банковского счета;

          д) копия устава претендента на участие в конкурсе (для юридических лиц); е) копия свидетельства ИНН претендента на участие в конкурсе;

          ж) копия свидетельства ОГРН (ОГРНИП) претендента на участие в конкурсе;

        2. документы, подтверждающие соответствие претендента установленным требованиям для участия в конкурсе, или заверенные в установленном порядке копии таких документов:

          а) копии утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный период;

          б) копии документов, подтверждающих соответствие претендентов установленным федеральными законами требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг;

          в) копии документов, подтверждающие выполнение претендентом работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства ранее исполненных контрактов, договоров или соглашений, а также одного или нескольких (по усмотрению претендента) видов нижеперечисленных документов:

          • актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);

          • копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

          • актов приемки объекта капитального строительства;

          • разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

          При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

        3. предложение претендента (участника) конкурса и опись документов (приложение № 4).

    Представленные в составе заявки документы участнику конкурса не возвращаются.


  7. Подача заявок на участие в конкурсе


      1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в конкурсе.

        1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе по форме, предусмотренной приложением № 3 к настоящей конкурсной документации в сроки, указанные в Информационной карте конкурса.

          Предоставление заявки на участие в конкурсе является согласием претендента выполнить работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома в соответствии со Сметой согласно приложению № 2 к конкурсной документации.

          Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и Информационной карте конкурса.

          Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении открытого конкурса и Информационной карте конкурса. В момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, такие заявки подаются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса после объявления присутствующим при вскрытии конвертов с заявками о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки.

          Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие после процедуры вскрытия конвертов с заявками, признаются опоздавшими. Претендент при

          отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

          Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в пункте 7.1.4, Конкурсной документации, регистрируется уполномоченными лицами организатора конкурса.

          Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе также маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера, соответствующего номеру в журнале регистрации.

          Поступившие конверты с заявками регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе, в порядке поступления конвертов с заявками. Запись регистрации конверта должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи, подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт должностному лицу организатора конкурса.

          По требованию претендента выдается расписка о получении такой заявки.

          Заявки на участие в конкурсе, оформленные в соответствии с пунктом 6.1 конкурсной документации, подаются в порядке и сроки, указанные в пункте 7.1 конкурсной документации и в Информационной карте конкурса.

          Претендент подает заявку на участие в конкурсе в запечатанном конверте.

          На таком конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка, следующим образом: «Заявка

          (наименование претендента) на участие в конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области».

          Претенденты, подавшие заявки, и организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

          В случае, если конверт с заявкой не запечатан и (или) не маркирован в порядке, указанном в п. 7.1.1, такие конверты с заявками не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта организатором конкурса по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

          Все документы по описи, включая саму опись, а также заявка на участие в конкурсе, должны быть сшиты в единую книгу, которая должна содержать сквозную нумерацию листов, скрепленных печатью, на обороте книги должно быть указано количество страниц, указанных цифрами и прописью, а также подпись лица, уполномоченного на подписание заявки на участие в конкурсе. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной стороны единой книги, связываются и заклеиваются листом

          бумаги, на котором делается надпись: «Прошито и пронумеровано «

          » листов», при

          этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки на участие в конкурсе, и скреплена печатью претендента на участие в конкурсе.

          Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в конкурсе, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица.

          При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящих в состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.

          Все документы заявки на участие в конкурсе и приложения к ней должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются.

          Все документы, представленные претендентами на участие в конкурсе в составе заявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам. В незаполненных пунктах (в случае их наличия) должен ставиться прочерк.

          Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

          Заявку на участие в конкурсе может подписывать уполномоченное лицо претендента на участие в конкурсе, которым могут являться:

          • руководитель юридического лица или лично индивидуальный предприниматель;

          • лицо, действующее от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) на основании доверенности.

            В случае, если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является руководитель юридического лица, имеющий право в соответствии с учредительными документами юридического лица действовать без доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются одним из следующих документов:

          • протокол общего собрания участников (акционеров), содержащий сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;

          • решение единственного участника (акционера), содержащее сведения об избрании единоличного исполнительного органа, либо надлежащим образом заверенная выписка из него;

          • протокол совета директоров, либо иного руководящего органа юридического лица, к полномочиям которого уставом юридического лица относится избрание руководителя, либо надлежащим образом заверенная выписка из такого документа;

            В случае, если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является индивидуальный предприниматель, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются копией паспорта лица, являющегося индивидуальным предпринимателем.

            Если уполномоченным лицом претендента на участие в конкурсе является лицо, имеющее полномочия на основании надлежащим образом оформленной и заверенной доверенности, полномочия лица на осуществление действий от имени претендента на участие в конкурсе при проведении настоящего конкурса подтверждаются оригиналом доверенности, либо нотариально заверенной копией такой доверенности (доверенность должна быть подписана руководителем юридического лица (индивидуальным предпринимателем)). Полномочия лица, подписавшего доверенность, должны быть подтверждены одним из вышеуказанных документов.

      2. Изменения заявок на участие в конкурсе.

        Претендент вправе изменить заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

        Изменения, внесенные в заявку, считаются неотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.

        Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке.

        Изменения заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанном конверте. На соответствующем конверте указываются: наименование открытого конкурса и регистрационный номер заявки в следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора подряда на выполнение работ по

        капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме . Регистрационный номер заявки».

        На изменениях заявки на участие в конкурсе должен быть указан регистрационный номер заявки.

        Изменения заявок на участие в конкурсе подаются до окончания срока подачи заявок, установленного в Информационной карте конкурса, по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в Информационной карте конкурсе.

        Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 7.1.4 Конкурсной документации.

        После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изменений в заявки.

        Претенденты, подавшие изменения заявок на участие в конкурсе, и организатор конкурса обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями заявок. Лица, осуществляющие хранение конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждение таких конвертов и содержащихся в них изменений заявок до момента их вскрытия.

        Конверты с изменениями заявок вскрываются конкурсной комиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.

        После вскрытия конвертов с заявками и конвертов с изменениями соответствующих заявок конкурсная комиссия устанавливает поданы ли изменения заявки на участие в конкурсе надлежащим лицом.

        О вскрытии конвертов с изменениями заявок на участие в конкурсе делается соответствующая отметка в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе.

        В случае, если конверт не запечатан и (или) не маркирован в порядке, указанном в пункте 7 конкурсной документации, такие конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе не принимаются организатором конкурса и возвращаются лицу, подавшему такой конверт. В случае получения такого конверта организатором конкурса по почте, соответствующий конверт возвращается по адресу отправителя, указанному на конверте.

      3. Отзыв заявок на участие в конкурсе.

    Претендент вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время непосредственно до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

    Заявки на участие в конкурсе отзываются в следующем порядке.

    Претендент подает в письменном виде уведомление об отзыве заявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование конкурса, регистрационный номер заявки на участие в конкурсе, дата, время и способ подачи заявки на участие в конкурсе.

    Заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе должно быть скреплено печатью и заверено подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано индивидуальным предпринимателем.

    случае, если в уведомлении об отзыве заявки на участие в конкурсе прямо указана просьба вернуть отозванную им заявку и указан адрес, по которому соответствующая заявка должна быть возвращена, заявка возвращается по указанному в уведомлении адресу.

    До последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе, заявления об отзыве заявок на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и Информационной карте конкурса.

    момент окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, заявки на участие в конкурсе отзываются на заседании конкурсной комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в извещении о проведении открытого конкурса.

        1. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке, установленном в пункте 7.1 Конкурсной документации.

        2. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсе организатор конкурса сравнивает регистрационный номер заявки, указанный в заявке и в уведомлении об отзыве соответствующей заявки на участие в конкурсе и в случае, если они совпадают вскрывает конверт с заявкой на участие в конкурсе, которая отозвана.

        3. В случае соответствия уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе требованиям, указанным выше и соответствия регистрационного номера заявки, указанного в уведомлении об отзыве заявки, регистрационному номеру заявки, указанному в заявке на участие в конкурсе, заявка на участие в конкурсе считается отозванной в надлежащем порядке. Конверты с заявками на участие в конкурсе, в

    отношении которых поданы заявления об их отзыве, вскрываются. Результаты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте.

    Организатор конкурса не несет ответственность за негативные последствия, наступившие для участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого отозвана.

    Заявки на участие в конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанном выше считаются не поданными.

    После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявок на участие в конкурсе.

    7.4. Заявки на участие в конкурсе, поданные с опозданием.

    Полученные после окончания времени приема конвертов с заявками на участие в конкурсе организатором конкурса конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам конкурса по адресу, указанному в заявке на участие в конкурсе. Данные о вскрытии заявок на участие в конкурсе, полученных после установленного срока окончания приема заявок на участие в конкурсе, фиксируются организатором конкурса в соответствующем акте, который хранится с остальными документами по проведенному конкурсу.

  8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении

    конкурса и Информационной карте конкурса, конкурсной комиссией вскрываются

    конверты с заявками на участие в конкурсе.

    Претенденты или их уполномоченные представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе при представлении документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени претендента.

    Все присутствующие при вскрытии конвертов лица регистрируются в Листе регистрации представителей претендентов и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем конкурсной комиссии.

    В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в пункте 8 конкурсной документации, конкурсная комиссия обязана объявить лицам, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

    Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили организатору конкурса до времени вскрытия заявок на участие в конкурсе.

    Объявляются при вскрытии конвертов с заявками участников конкурса и заносятся в протокол вскрытия наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого участника конкурса, зачитывается заявка и сверяются наличие документов, установленных конкурсной документацией.

    Конкурсная комиссия ведет протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками.

    Любой участник конкурса, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия таких конвертов, данный факт фиксируется конкурсной комиссией в протоколе вскрытия конвертов.


  9. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе

      1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие претендентов требованиям, установленным в разделе 2 конкурсной документации.

      2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать 10 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

      3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение:

        • о признании претендента участником конкурса;

        • об отказе в допуске претендента к участию в конкурсе.

      4. Участнику конкурса отказывается в допуске к участию в конкурсе в случае:

        • непредоставления определенных настоящей конкурсной документацией и Информационной картой конкурса документов в составе заявки на участие в конкурсе либо наличия в таких документах недостоверных сведений;

        • несоответствия требованиям, установленным в разделе 2 конкурсной документации;

        • несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, за исключением требований пункта 7.1.2.

          Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то конкурсной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.

      5. Конкурс начинается с объявления конкурсной комиссией наименования участника конкурса, заявка на участие в конкурсе которого поступила к организатору конкурса первой.

      6. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, в соответствии со следующими критериями оценки заявки:

    image

    -цена договора;

    image

    -деловая репутация участника конкурса;

    image

    -сроки (периоды) выполнения работ, оказания услуг;

    image

    -срок предоставления гарантии качества работ и (или) услуг;

      1. На основании результатов оценки по каждому из критериев формируется рейтинг, представляющий из себя оценку в баллах. Дробное значение рейтинга округляется до четырех десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

      2. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в документации о конкурсном отборе, составляет 100 процентов.

      3. Оценка заявок производится с использованием 4-х критериев оценки заявок, одним из которых является критерий "цена договора" , значимость которого установлена в размере 30 процентов.

      4. Значимость критерия «деловая репут ация участ н ика конкурса»

        установлена в размере 20 процентов.

      5. Значимость критерия «сроки (периоды) вып олнения работ , оказания

        услуг» 20 процентов.

      6. Значимость критерия «срок предост авления гарант ии качест ва работ и

        (или) услуг» установлена в размере 30 процентов.

      7. Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, установленному в документации о конкурсном отборе, умноженных на коэффициент 100 и на значимость в процентах.

      8. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

      9. Если заявка не содержит предложения по какому-либо критерию или предмету оценки, рейтинг заявки по соответствующему критерию или предмету оценки равен 0.

      10. Организатор конкурса не позднее двух рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок один экземпляр протокола, подписанного членами конкурсной комиссии, с приложением проекта договора вручает лично или направляет почтой победителю конкурса.

      11. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в двух экземплярах, подписывается всеми членами конкурсной комиссии и не позднее двух рабочих дней со дня подписания размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-коммуникационной сети «Интернет» http://r00.tmbreg.ru/5227/7582/18314.html.

      12. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, конкурсная документация, изменения, внесенные в конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации, хранятся организатором конкурса в течение 3 лет.


  10. Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок


      1. Оценка заявок по критерию "цена контракта"

        1. Для определения рейтинга заявки по критерию "цена контракта" в документации о конкурсном отборе устанавливается начальная (максимальная) цена контракта.

        2. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию "цена контракта", определяется по формуле:


          Rai =

          Am ax Ai


          image

          Am ax × 100 , где

          Rai - рейтинг, присуждаемый i-й Заявке по указанному критерию;

          Am ax - начальная (максимальная) цена контракта, установленная в документации о конкурсном отборе, в рублях;

          Ai - предложение i-го участника конкурса по цене контракта в рублях.

        3. Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "цена контракта", умножается на коэффициент значимости указанного критерия, определенный в пункте 9.10.

        4. При оценке заявок по критерию "цена контракта" по указанному критерию лучшим признается предложение участника конкурса с наименьшей ценой.

      1. Оценка заявок по критерию "деловая репутация участника конкурса"

        10.2.1 Для определения рейтинга заявки по критерию "деловая репутация участника конкурса" в документации о конкурсном отборе устанавливаются следующие показатели (предметы оценки):

        • суммарная стоимость ранее исполненных контрактов, договоров или соглашений на выполнение претендентом работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства, подтвержденная копиями исполненных контрактов, договоров или соглашений, а также одного или нескольких (по усмотрению претендента) видов нижеперечисленных документов:

        • актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);

        • копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

        • актов приемки объекта капитального строительства;

        • разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

        При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат должны быть

        подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

        Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "деловая репутация участника конкурса", определяется по формуле:


        Rbi=Bi/(Bmax×100), где


        Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

        Bmax – наибольшая из предложенных участниками суммарная стоимость ранее исполненных контрактов, договоров или соглашений, в рублях;

        Bi - предложение i-го участника по суммарной стоимости ранее исполненных контрактов, договоров или соглашений, в рублях.

        1. Для получения итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию "деловая репутация участника конкурса", умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

        2. При оценке заявок по критерию "деловая репутация участника" лучшим условием исполнения договора подряда по указанному критерию признается предложение с наибольшей из предложенных участниками суммарной стоимостью ранее исполненных контрактов, договоров или соглашений.

      1. Оценка заявок по критерию "сроки выполнения работ"

        1. Для определения рейтинга заявки по критерию "сроки выполнения работ" устанавливается единица измерения срока выполнения в календарных днях.

          Для оценки заявок по критерию «срок выполнения работ» участник должен представить в заявке свое предложение, например, в следующей форме - срок выполнения работ с момента заключения договора составляет 20 календарных дней.

          В документации о конкурсном отборе, а именно в техническом задании, указывается предельный срок выполнения работ.

        2. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки выполнения работ", определяется по формуле:


          Rfi =

          Fm ax Fi


          image

          Fm ax × 100 , где

          Rfi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

          Fm ax - предельный срок выполнения работ, в днях;

          Fi - предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку выполнения в днях.

        3. В случае если участником в заявке указан срок исполнения договора, который превышает предельный срок выполнения работ, то по данному критерию участник получает 0 баллов.

        4. Для расчета итогового рейтинга по заявке присуждаемый этой заявке по критерию "сроки выполнения работ", умножается на соответствующий указанному критерию коэффициент значимости.

        5. При оценке заявок лучшим условием исполнения договора по критерию "сроки выполнения работ" признается предложение в заявке с наименьшим сроком осуществления работ.

      1. Оценка заявок по критерию "срок предоставления гарантии качества работ"

        1. В рамках критерия "срок предоставления гарантии качества работ» оценивается срок предоставления гарантии качества работ, на который участник конкурса в случае заключения с ним договора принимает на себя обязательство по гарантии качества работ, при этом такой срок должен превышать минимальный срок гарантии качества, установленный в документации о конкурсном отборе.

        2. Для определения рейтинга заявки по критерию "срок предоставления гарантии качества работ" документацией о конкурсном отборе устанавливаются:

          минимальный срок предоставления гарантии качества работ. Максимальный срок предоставления гарантии качества товара, работ, услуг не устанавливается.

        3. Единица измерения срока предоставления гарантии качества работ, услуг установлена в календарных месяцах с момента подписания акта выполненных работ.

        4. Рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества работ", определяется по формуле:

          image, где

          Rgi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

          Gm in - минимальный срок предоставления гарантии качества работ, установленный в документации о конкурсном отборе, в месяцах;

          image - наибольший из предложенных участниками срок предоставления гарантии качества работ в месяцах;

          Gi - предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ в месяцах.

          В случае если участником в заявке указан срок предоставления гарантии качества работ менее минимального срока предоставления гарантии качества работ, установленного в документации о конкурсном отборе, то по данному критерию участник получает 0 баллов.

        5. Для получения итогового рейтинга по заявке присуждаемый этой заявке по критерию "срок предоставления гарантии качества работ", умножается на соответствующую указанному критерию значимость.

        6. При оценке заявок по критерию "срок предоставления гарантий качества работ" лучшим условием исполнения договора подряда по указанному критерию признается предложение в заявке с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ.


  11. Заключение договора. Срок заключения договора


      1. Победитель конкурса не ранее 10 рабочих дней не позднее 20 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок обязан предоставить организатору конкурса подписанный им проект договора.

      2. В случае, если победитель конкурса в срок, предусмотренный пунктом 11.1. настоящей конкурсной документации, не предоставил организатору конкурса подписанный им проект договора, он признается уклонившимся от заключения договора. При этом организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие которого присвоен второй номер.

      3. В случае, если единственный участник конкурса признан уклонившимся от заключения договора управления многоквартирным домом, организатор конкурса вправе обратиться в суд с требованием о понуждении этого участника заключить такой договор, а также о возмещении убытков, причинённых уклонением от заключения договора.

      4. Договор подряда на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах заключается на условиях конкурсной документации и условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым заключается договор, заявке на участие в конкурсе


  12. Обеспечение защиты прав и законных интересов участников конкурса


    1. Действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной комиссии могут быть обжалованы в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

    2. В случае возникновения любых противоречий, претензий, разногласий и споров, связанных с проведением конкурса, организатор конкурса и конкурсная

      комиссия предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.


  13. Информационная карта


Следующая информация и данные для конкретного конкурса по отбору подрядной организации на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах конкретизируют положения Конкурсной документации. При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Конкурсной документации, и настоящей Информационной карты, применяются положения Информационной карты.

№ п/п

Наименование пункта

Текст пояснений


1.

наименование организатора конкурса

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области

местонахождение организатора конкурса

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Центральный, д.4

фамилия, имя, отчество должностного лица, ответственного за прием заявок на участие в конкурсе с указанием его адреса электронной почты и номера телефона;

Галушкина Ирина Валентиновна – главный специалист администрации сельсовета; адрес электронной почты: stroitel1906@yandex.ru;

телефон 8(4752)49-34-37


2.


предмет конкурса

право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр.

Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области


3.

дата и время начала приёма заявок на участие в конкурсе

24 сентября 2016 года с 10-00 часов

дата и время окончания приёма заявок на участие в конкурсе

10 октября 2016 года до 10-00 часов


4.

место (адрес) принятия заявок на участие в конкурсе с указанием этажа, номера кабинета

392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Центральный, д.4, каб.12

время приёма заявок

В рабочие дни с 9-00 до 17-00 (перерыв с 13-00 до 14-00)


5.

порядок подачи заявок на участие в конкурсе, включая требования к их оформлению;

согласно требованиям, указанным в Приложении № 2 к конкурсной документации


6.


место, дата и время вскрытия конвертов с заявками

Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Центральный, д.4, каб.12

10 октября 2016 года в 10-00 часов


место, дата и время оценки и сопоставления заявок

Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Центральный, д.4, каб.12

до 14 октября 2016 года в 10-00 часов

способы получения конкурсной документации,

Конкурсная документация размещения на официальном сайте организатора кон- курса:


http://r00.tmbreg.ru/5227/7582/18314.html и доступна для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания

платы.

Конкурсную документацию, возможно, получить по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Центральный, д.4, каб.12, обратившись к контактному лицу: Галушкиной Ирине Валентиновне – главному специалисту администрации сельсовета по

электронной почте stroitel1906@yandex.ru, либо лично в

рабочие дни с 09.00 час. до 13.00 час. и с

14.00 час. до 17-00 час.


7.


срок, место и порядок предоставления конкурсной документации

10 рабочих дней с момента начала принятия заявок по адресу Тамбовская область, Тамбовский район, пос.

Строитель, мкр. Центральный, д.4, каб.12


срок, предоставляемый для заключения договора по результатам конкурса

договор подряда с победителем открытого конкурса заключается по форме согласно Приложению № 5 к настоящей конкурсной документации не ранее 10 (десяти) рабочих и не более 20 (двадцати) рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки заявок.

8.

начальная (максимальная) цена договора подряда

согласно приложению (см. пункт 2)


9.

максимальный срок выполнения работ

15 рабочих дней

минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг)

5 лет (60 месяцев)

срок, в течение которого организатор конкурса может отказаться от проведения конкурса

не позднее, чем за один календарный день до наступления последнего дня срока приема заявок на участие в конкурсе

10.

Форма, сроки и порядок оплаты

Согласно Договора подряда


11.


Проведение осмотров многоквартирных домов

По вопросам организации осмотра жилых домов обращаться в Администрацию Цнинского сельсовета по адресу Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. Центральный, д.4, каб.

4, тел: (4752) 77-51-73, Колмакова Мария Викторовна


12.

Требования к участникам конкурса и исчерпывающий перечень документов, которые должны быть предоставлены участниками

конкурса


Установлены разделом 2 конкурсной документации.


13.


Начальная цена договора подряда

Начальная цена договора подряда сформирована на основании сметы (приложение № 1 к конкурсной документации)

Приложения к конкурсной документации Приложение № 1 Предмет конкурса

Приложение № 2 Техническое задание на производство работ и смета Приложение № 3 Форма заявки на участие в конкурсе.

Приложение № 4 Форма предложения претендента (участника) конкурса и форма описи документов

Приложение № 5 Проект договора подряда

Приложение № 6 Порядок формирования и работы конкурсной комиссии


Приложение № 1 к конкурсной документации


Предмет конкурса


Адрес многоквартирного дома

Способ управления

Кол-во подъездов

Количество этажей

Стоимость работ, руб

1

Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр.

Северный, д.21

ООО «Управляющая компания Строитель»

6

5

380 000

Приложение № 2 к конкурсной документации


Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области


Организационные требования в ходе выполнения работ

  1. Обязательное присутствие представителя (уполномоченного) при проведении совещания Заказчиком.

  2. Произвести установку информационного щита.

    Информация, которая должна размещаться на щите:

    Адрес многоквартирного дома: название населенного пункта, название улицы, номер дома.

    Перечень работ: утвержденный на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме перечень работ или согласно региональному плану реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов.

    Сроки проведения работ: дата начала и завершения работ.

    Срок предоставления гарантии качества работ: согласно договору подряда.

    Подрядная организация: название подрядной организации.

    Контактная информация подрядной организации: фактический адрес месторасположения офиса подрядной организации, телефон и ИНН.

    Контактная информация технического заказчика: наименование технического заказчика, адрес его месторасположения и телефон.

    Контактная информация НО – «Фонд капитального ремонта Тамбовской области»: адрес и телефон регионального оператора.

    Размер информационной вывески: 600х600 мм, ориентация вывески альбомная.

    Материал изготовления вывески: полиграфическим способом на ПВХ.

    Цвет информационной вывески: основа белая, текст черного цвета.

    Размер и наименование шрифта: 72, Times New Roman

    Срок установления и действия вывески: информационная вывеска изготавливается подрядной организацией и устанавливается в начале проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и до истечения гарантийного срока.

    Место установки вывески: в доступном для широкого круга жильцов многоквартирного дома месте, к примеру, у входа в подъезд многоквартирного дома.

  3. Обязательное ведение и ежедневное заполнение журнала производства работ, по утвержденной форме.

  4. Организация мероприятий по фотографированию собственными силами и собственными средствами объекта производства работ до начала, в ходе и после завершения работ.

  5. Работы вести в соответствии техническим заданием и локальным сметным расчетом.


Требования к выполняемым работам

Подрядчик обязуется провести капитальный ремонт фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области.

Гарантийный срок эксплуатации объекта – 5 лет с момента подписания акта выполненных работ, за исключением случаев умышленного повреждения населением результатов работы.

Окончательный срок выполнения работ – 15 рабочих дней. Основание на производство работ

– Смета (приложение № 1 к муниципальному контракту).

Заказчик – Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области

Цели и задачи работы: капитальный ремонт фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области.


Условия производства работ

  • работы организовать без ограничения прохода жителей в здание;

  • лица, ответственные за выполнение работ, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию;

  • не сбрасывать мусор;

  • складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются;

  • строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами Подрядчика.


Объем выполняемых работ:

  1. Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками -16шт.;

  2. Ремонт кирпичной кладки - 1,2м3;

  3. Сплошное выравнивание откосов (однослойная штукатурка) -26,24м2 ;

  4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей двустворчатых -24,024м2;

  5. Установка подоконных отливов из листовой оцинкованной стали - 3,168 м2;

  6. Установка подоконных досок из ПВХ - 20,8мп;

  7. Облицовка оконных откосов декоративными материалами -26,24м2;

  8. Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 12км - 1 т.


    Требования к изделию

    Пластиковое окно, оконный блок из ПВХ.

    Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

    Характеристики пластиковых окон из ПВХ:

    • Оконные блоки двустворчатые (одна створка глухая, 2 -я створка с поворотно откидным механизмом открывания)

    • Профиль: Laoumann 60

    • Фурнитура «Favorit»

    • Заполнение: 4М1\16\4М1

    • Внешний цвет конструкций: белый

    • Внутренний цвет конструкций: белый

    • Откос: сэндвич-панель 10мм

    • Отлив: ЛКП 180

    • Подоконная доска: ПВХ, цвет – белый, 450мм

    • Все притворы окон должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины;

    • Бесплатное гарантийное обслуживание составляет – 5 лет.


    Технические требования к выполнению работ

    Выполняемые работы должны отвечать действующим строительным нормам и правилам в том числе: ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 2003г., ГОСТ - 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ – 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия», ГОСТ - 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», ГОСТ - 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ - 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия», СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,

    СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» СНиП 21 -01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

    Работы должны проводиться в соответствии со СНиП при строгом соблюдении технологии выполнения работ. Обеспечение соблюдения требований техники безопасности при проведении работ.

    Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, сертификаты пожарной безопасности.

    Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку.

    Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

    Выполняемые работы сдаются подрядчиком на основании актов формы КС-2, КС-3


    Требования к качеству и безопасности работ

    Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе:

    - выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации. Федерального закона от 23.11.2009 № 261 - ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акт Российской Федерации, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленные законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора:

    - ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 2003 г.)

    • ГОСТ - 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»

    • ГОСТ – 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия»

    • ГОСТ - 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»

    • ГОСТ - 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

    • ГОСТ - 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия»

    • ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»

    • ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»

    • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18 -7

    • СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. №26 от 30 апреля 1993г. N18 -12 и изменением N3. утвержденным постановлением Госстроя России от 26 января 1999г. № 4

    • Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69 -ФЗ «О пожарной безопасности».

    • СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

    • СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» ОДОБРЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2005 г. постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г. № 70

      Безопасность работ:

    • соблюдений условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

    • соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

    • ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

    • ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;

    • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. 18-7;

    • Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

    • СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80

      СМЕТА

      на капитальный ремонт фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21, мкр. Северный, пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области


      № п/п

      Обосно- вание цен

      Наименование работ и затрат


      Кол-во

      ЦЕНА ЕДИНИЦЫ

      ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

      затр.тр.раб. затр.тр.маш.

      всего

      экс.маш.

      всего

      зарплата

      экс.маш.

      зарплата

      ЗП маш

      ЗП маш

      единич

      всего

      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      Раздел. Окна

      1

      ТЕР46- 04-012-

      01

      Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

      0,24024

      100 м2

      1474,14

      1248,13

      226,01

      73,61

      354,15

      299,85

      54,30

      17,68

      188,54

      7,74

      45,29

      1,86

      2

      ТЕР10- 01-034-

      05

      Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2

      двухстворчатых - 16 шт

      0,24024

      100 м2

      проемов

      106025,09

      1542,13

      584,01

      20,92

      25471,47

      370,48

      140,30

      5,03

      215,68

      2,20

      51,82

      0,53

      203-

      8040

      Блоки оконные из поливинилхлоридн ых профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9,

      площадью 0,75 м2

      (ГОСТ 30674-99)

      -24,024

      м2

      925,00

      -22222,20

      3

      203-

      8040-1

      Блоки оконные из поливинилхлоридн ых профилей с листовым стеклом и стеклопакетом

      24,024

      м2

      600,00

      14414,40

      4

      ТЕР10- 01-035-

      01

      Установка подоконных досок из ПВХ в каменных

      стенах толщиной до 0,51 м

      0,208

      100 п. м

      4178,92

      169,84

      16,88

      0,48

      869,22

      35,33

      3,51

      0,10

      24,37

      0,05

      5,07

      0,01

      5

      101-

      2909

      Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм

      20,8

      м

      271,93

      5656,14

      6

      ТЕР15- 02-019-

      05

      Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм откосов плоских

      0,2624

      100 м2

      оштукат уриваем

      ой поверхн

      ости

      5178,95

      821,70

      59,52

      34,80

      1358,96

      215,61

      15,62

      9,13

      105,62

      4,16

      27,71

      1,09

      7

      ТЕР15- 01-050-

      04

      Облицовка оконных откосов сэндвич- панелями

      0,2624

      100 м2

      облицов

      ки

      11446,75

      1437,72

      54,60

      0,95

      3003,63

      377,26

      14,33

      0,25

      191,44

      0,10

      50,23

      0,03

      8

      ТЕР12- 01-010-

      01

      Устройство оконных отливов

      0,032

      100 м2

      покрыти

      12602,58

      903,75

      28,24

      2,76

      403,28

      28,92

      0,90

      0,09

      129,66

      0,25

      4,15

      0,01


      1

      2

      3

      4

      5

      6

      7

      8

      9

      10

      11

      я

      9

      311-01-

      Погрузка. Мусор

      1

      30,98

      27,58

      30,98

      3,40

      27,58

      0,58

      0,58

      146-1

      строительный с

      3,40

      0,00

      0,00

      0,00

      0,00

      погрузкой вручную

      10

      403-1-15

      Перевозка груза класса 1 на 15 км

      1

      руб.-т

      15,90

      0,00

      15,90

      0,00

      15,90

      0,00

      15,90

      0,00

      0,00

      1,26

      0,00

      1,26

      И т о г о п о р а з д е л у 29355 1331 272 184,85 32 4,79

      В том числе основные материалы в базовых ценах -2152

      В с е г о 29355 1331 272 184,85

      32 4,79

      В том числе основные материалы -2152

      Итого с учетом: Стесненность 29596 1531 313 212,58

      k=1,15 на зарплату 37 5,51

      k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты

      Итого с учетом: Районный коэффициент на материалы 29929 1531 313 212,58

      районов- Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, 37 5,51 Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский,

      Уметский, Бондарский, Жердевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, Уваровский

      k=1,012 на материалы

      k=1,012 на основные материалы

      В том числе основные материалы -2178


      Наименование затрат Коэффициент Процент Сумма в руб.


      Итого

      29 929

      Накладные расходы (пп. 1)

      110

      402

      Накладные расходы (пп. 2, 4)

      0,9

      118

      502

      Накладные расходы (пп. 6, 7)

      0,9

      105

      654

      Накладные расходы (пп. 8)

      0,9

      120

      36

      Накладные расходы (пп. 9)

      100

      4

      Итого накладных расходов

      1 598

      Итого

      31 527

      Сметная прибыль (пп. 1)

      70

      256

      Сметная прибыль (пп. 2, 4)

      0,85

      63

      253

      Сметная прибыль (пп. 6, 7)

      0,85

      55

      324

      Сметная прибыль (пп. 8)

      0,85

      65

      18

      Сметная прибыль (пп. 9)

      60

      2

      Итого сметной прибыли

      853

      ИТОГО

      32 380

      Переход в текущие цены 2016г.

      10,08

      326 390

      Сумма снижения

      4 356

      ИТОГО

      322 034

      НДС

      18

      57 966

      В С Е Г О

      380 000

      Приложение № 3

      к конкурсной документации


      Заявка

      на участие в конкурсе

      на право заключения договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома)

      д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области


      Для юридического лица: Наименование организации: Юридический адрес: Почтовый адрес:

      Контактные телефоны, эл.почта: Ф.И.О. руководителя: Банковские реквизиты: ИНН


      КПП

      р/с

      к\с

      Для индивидуального предпринимателя:

      БИК

      Ф.И.О.:

      Юридический адрес: Контактные телефоны: Банковские реквизиты: ИНН


      КПП

      р/с

      к/с

      БИК


      В том случае, если участник конкурса находится на упрощенной системе налогообло- жения, указать основание, по которому к участнику применяется упрощенная система налогообложения

      1. Изучив Документацию на право заключения договора на выполнение работ по капи- тальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также применимо к дан-ному конкурсу законодательство и нормативно правовые акты

        (наименование Претендента) в лице

        (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанных выше документах, и направляет настоящую заявку.

      2. Мы согласны выполнить работы, являющиеся предметом конкурса, в соответствиями с требованиями конкурсной документации на условиях, которые мы предоставили в предложении, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о проведении настоящего конкурса.

      3. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении

        Участника):

        (наименование

        • не проводиться процедура реорганизации, ликвидации, и отсутствует решение

          арбитражного суда о признании открытии конкурсного производства;

          (наименование Участника) банкротом и об

        • не наложен арест на имущество, необходимое для выполнения условий договора, не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

        • не приостановлена деятельность в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

        • отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за

          прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Претендент считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не вступило в силу

        • участник соответствует требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12. 2015 N 1457 "О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено"

      4. В случае если мы будем признаны победителями, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной доку- ментации и условиями нашего предложения.

      5. В случае, если наше предложение будет признано лучшим после предложения побе- дителя, а победитель будет признан уклонившимся от заключения договора, мы обязуемся подписать данный договор на выполнение работ в соответствии с требованиями конкурсной документации и условиями нашего предложения.

      6. Организатору конкурса, членам конкурсной комиссии настоящим предоставляются полномочия наводить справки или проводить исследования с целью изучения отчетов, доку- ментов и сведений, предоставленных в составе заявки на участие в конкурсе, и обращаться к нашим банкирам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических во- просов. Настоящее заявление служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в Документации, предоставленной в составе заявки на участие в конкурсе, предоставлять любую информацию, которая необходима для проверки заявлений и сведений, содержащихся в заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции нашей организации.


С условиями конкурсной документации ознакомлен и согласен.


Руководитель организации

(расшифровка подписи)


М.П.

« »


(дата заполнения)

2016 года

Предложение претендента (участника) конкурса


комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области


image

(наименование претендента (участника) конкурса)

  1. Изучив конкурсную документацию на право заключения договора по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, мы

    (наименование участника), в лице

    (наименование должности руководителя ФИО (полно-

    стью) уполномоченного), в случае признания нас победителями конкурса, согласны подпи-сать договор и выполнить предусмотренные конкурсной документацией работы в соответ-ствии с требованиями конкурсной документации и на условиях, указанных в нижеприведен-ной таблице:


    п/п

    Наименование показателя

    Предложение

    (претендента) Участника

    Примечание

    1

    Цена договора, руб.

    В рублях, указать с учетом или без учета НДС. В том случае, если участник находиться на упрощенной системе налогообложения, указать основание, по которому к участнику применяется упрощенная система налогообложения.

    2

    Срок выполнения работ, календарных дней


    Не более 15 рабочих дней с даты подписания договора

    3

    Гарантийный срок

    на выполнение работы, месяцев

    Участник указывает количество месяцев, на которые предоставляется гарантия на выполнение работы (минимальный срок 60 месяцев)


    4

    Опыт выполнения работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального

    строительства – суммарная стоимость, рублей

    Указывается суммарная стоимость, а также расшифровывается предмет и стоимость каждого из ранее исполненных контрактов, договоров или соглашений на выполнение работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства, подтвержденных документами, приложенными к предложению.

  2. Подтверждением объема выполняемых работ является локальный сметный расчет.

  3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в Информационной карте конкурсной документации, техническом задании, влияющими на стоимость выполнения работ.

  4. Мы обязуемся выполнить работы в соответствии с


    Приложения к предложению:

    • копии ранее исполненных контрактов, договоров или соглашений на выполнение работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального строительства;

    • копии одного или нескольких (по усмотрению претендента) видов нижеперечисленных документов:

      • актов о приемке выполненных работ (форма КС-2);

      • копии справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);

      • актов приемки объекта капитального строительства;

      • разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.

        При этом разрешение на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию должно быть выдано, а акт приемки объекта капитального строительства, акт о приемке выполненных работ, справка о стоимости выполненных работ и затрат должны быть подписаны заказчиком и подрядчиком не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.


        Руководитель организации


        М.П.

        (расшифровка подписи)


        «__»_

        _2016 года.

        Приложение № 4 к конкурсной документации


        ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ


        image

        (наименование участника)

        подтверждает, что для участия в конкурсе на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области в составе конкурсной заявки представлены нижеперечисленные документы и что содержание описи и состав конкурсной заявки совпадают.


        № п\п

        Наименование

        Кол-во

        страниц


        Руководитель организации


        М.П.

        (расшифровка подписи)


        «__»_

        _2016 года.

        Приложение № 5 к конкурсной документации


        П Р О Е К Т


        ДОГОВОР ПОДРЯДА №

        на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области


        пос. Строитель «_ »

        2016 г.


        Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области, именуемая в дальнейшем "ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК", в лице главы сельсовета Илясовой Веры Николаевны, действующей на основании Устава, договора о передаче функций технического заказчика от 05.10.2015г. с одной стороны, и

        , именуемый (ое) в дальнейшем "ПОДРЯДЧИК", в лице

        , действующего на основании

        , с другой

        стороны, в дальнейшем именуемые "СТОРОНЫ", на основании протокола рассмотрения и

        оценки заявок открытого конкурса от о нижеследующем:

        № заключили настоящий договор


        1. Предмет Договора

            1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется, в установленный Договором срок, выполнить подрядные работы по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области, на основании Сметы (Приложение № 1) и технического задания (Приложение № 2) являющихся неотъемлемой частью настоящего договора, а Технический заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результаты и оплатить их в порядке, установленном настоящим Договором.

            2. Подрядчик обязуется выполнить работы по Объекту на свой риск собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с условиями Договора.

        2. Стоимость работ и порядок расчетов

          2.1.Цена Договора составляет:

          ( ) рублей

          копеек.

          В цену работ включена общая стоимость всех Работ и строительных материалов, оплачиваемая Заказчиком Подрядчику за полное выполнение Подрядчиком своих обязательств по выполнению Работ в т.ч. расходы, связанные с привлечением и (или) использованием механизмов, техники, инструментов, транспортные и командировочные расходы, погрузо-разгрузочные работы, уборка и вывоз строительного мусора, а также все налоги, сборы, пошлины, страхование и прочие обязательные платежи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, связанные с исполнением Договора.

            1. Цена Договора может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Договором объемов работ и иных условий исполнения Договора.

            2. Превышение Подрядчиком объемов указанных в локальном сметной расчете допускается, но при их выполнении оплачивается Подрядчиком за свой счет.

            3. Авансовый платёж по договору подряда составляет 30% (тридцать процентов) от цены договора.

            4. Для перечисления денежных средств по настоящему договору Технический заказчик направляет региональному оператору письменное обращение, к которому, к которому прилагаются следующие документы:

          • заявка на финансирование;

          • договор подряда;

            • акты сдачи - приемки выполненных работ (форма КС-2), справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) (для перечисления авансовых платежей не предоставляются).

              Региональный оператор перечисляют подрядчику денежные средства по настоящему Договору подряда, в том числе авансовый платёж в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня получения письменного обращения с соответствующими документами.

              Технический заказчик производит оплату оставшейся суммы по факту выполнения работ предусмотренных настоящим договором в течении 30 рабочих дней на основании подписанных сторонами по договору актов формы КС-2 и КС-3 и выставленного счета.


        3. Сроки выполнения работ

            1. Календарные сроки выполнения подрядных работ определены Сторонами:

              -начало работ: с даты заключения Договора.

              -окончание работ: не позднее

              календарных дней с даты заключения Договора*.

            2. Дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения подрядных работ.

            3. При уменьшении в установленном порядке средств, выделенных для финансирования работ, приводящих к невозможности исполнения Техническим заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Договора, Стороны должны согласовать новые сроки, а если необходимо, и другие условия договора.

          4.Обязательства Сторон

            1. Технический заказчик обязан:

              1. Осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств, выделяемых на оплату работ по Объекту;

              2. Осуществлять контроль за ходом реализации настоящего Договора, соблюдением графика производства работ.

              1. .Обеспечить в порядке, предусмотренном действующим законодательством, осуществление строительного контроля за выполнением работ на Объекте на соответствие требованиям сметной документации, требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений.

              2. .Своевременно предъявлять претензии к Подрядчику об уплате штрафов за невыполнение и (или) ненадлежащее выполнение договорных обязательств.

              1. Осуществлять приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

              2. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

            1. Технический заказчик вправе:

              1. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков при условии уведомления Подрядчика в случае:

              • если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным;

              • если Подрядчик в установленный Техническим заказчиком повторный срок не устранил недостатки, обнаруженные при приемке работ.

                    1. .Принимать решение об уменьшении стоимости выполняемых работ на основании рассмотрения соответствующих предложений Подрядчика в соответствии с действующим законодательством.

                    2. .Запрашивать документацию о ходе исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Договору и иную информацию.

                4.2.4. Привлекать в целях контроля и надзора за строительством, осуществления приемки выполняемых работ и принятия от его имени решений по взаимоотношениям с Подрядчиком уполномоченное лицо на основании соглашения.

                  1. Подрядчик обязан:

                    1. Выполнить подрядные работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором, собственной заявкой на участие и сдать Объект Техническому заказчику.

                4.3.2.Обеспечить:

    • оформление всех требуемых разрешений и согласований на производство работ от соответствующих органов;

    • производство работ, приобретение и монтаж оборудования в полном соответствии с проектной документацией, строительными нормами и правилами;

    • качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями;

    • выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности;

    • своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта.

          1. Осуществлять:

    • временное подключение коммуникаций на период ведения подрядных работ, строить своими силами и средствами все временные сооружения;

    • проверку качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для выполнения работ.

    • проверку соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемых материалов.

    • проверку соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении работ.

    • приемку законченных видов и этапов работ.

          1. Вести журналы производства работ, а также входного контроля материалов с момента начала работ и до их завершения.

          2. При готовности Объекта извещать об этом Технического заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней.

          3. Контролировать исполнение обязательств субподрядными организациями.

          4. Представлять Техническому заказчику в установленные сроки документацию о ходе исполнения своих обязательств по настоящему Договору и иную запрашиваемую информацию.

          5. Предупредить Технического заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

    • возможных неблагоприятных для Технического заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

    • иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

    4.4. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.


      1. Приемка Объекта

          1. Приемка Объекта осуществляется после выполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в установленном законодательством порядке.

          2. Подрядчик передает Техническому заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки Объекта три экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

          3. Приемка Объекта производится в течение 10 (десяти) дней после получения Техническим заказчиком письменного извещения и документов от Подрядчика о его готовности, с последующим подписанием акта сдачи - приемки выполненных работ.

          4. Технический заказчик вправе отказаться от приемки Объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность использования Объекта и не могут быть устранены Сторонами.

          5. Технический заказчик в случае обнаружения недостатков в работе Подрядчика составляет акт и дает срок на устранение таких недостатков. В случае, если Подрядчик в срок не устранил такие недостатки, Технический заказчик выдает повторно акт с новыми сроками.

        При повторном невыполнении своих недостатков в срок Технический заказчик может отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

      2. Гарантии качества по сданным работам

          1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Договору. Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем оборудования, материалов и работ устанавливается продолжительностью не менее 5 (пяти) лет* со дня подписания Сторонами актов сдачи — приемки выполненных работ, в соответствии с главой 5 настоящего Договора. Гарантийный срок на используемое оборудование должен быть не меньше срока завода- изготовителя.

          2. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаруживаются дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то он обязан их устранить за свой счет в порядке, установленном действующим законодательством.

          3. Гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения Объекта со стороны Технического заказчика и третьих лиц, а также случаи нарушения правил эксплуатации Объекта.

      3. Ответственность Сторон

          1. .Технический заказчик:

            1. .Несет ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором.

            2. .В случае нарушения сроков исполнения обязательств Техническим заказчиком, предусмотренных настоящим Договором, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) установлен в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Технический заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.

          1. Подрядчик:

            1. Несет ответственность перед Техническим заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядными организациями, а также за выполнение привлеченными субподрядными организациями работ.

            2. Несет ответственность за непредставление (несвоевременное представление) сведений Техническому заказчику о проведении в отношении него ликвидации, о принятии арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства, о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном законодательством об административных правонарушениях.

                  1. .Несет ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных в локальном сметном расчете и в обязательных для Сторон строительных нормах и правилах, а также за не достижение указанных в этой документации показателей Объекта. Подрядчик не несет ответственности за допущенные им без согласия с Техническим заказчиком мелкие отступления от сметной документации, если докажет, что они не повлияли на качество Объекта.

                  2. .В случаях неисполнения (ненадлежащего исполнения) и (или) просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Технический заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Договором срока исполнения

              обязательства. Размер неустойки (штрафа, пеней) установлен в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

              Подрядчик освобождается от возмещения убытков и (или) уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение (ненадлежащее исполнение) и (или) просрочка исполнения указанных обязательств, произошли вследствие непреодолимой силы или по вине Технического заказчика.

          2. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами действующего законодательства.

      4. Обстоятельства непреодолимой силы

          1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

          2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую Сторону в течение трех рабочих дней после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Не уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Договору.

      5. Порядок расторжения Договора

        9.1.Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны Договора от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством.

          1. Технический заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

            Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

          2. Сторона, решившая расторгнуть Договор в связи с принятием решения об одностороннем отказе от исполнения Договора, должна уведомить другую сторону и действовать согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации.

      6. Порядок разрешения споров

        10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договор, будут разрешаться обязательно в письменном претензионном порядке.

        10.2.В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тамбовской области.

      7. Особые условия

          1. Подрядчик не имеет права продать или передать проектную документацию по Объекту или отдельной его части третьим лицам без письменного разрешения Технического заказчика.

          2. Подрядчик не вправе передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного разрешения Технического заказчика.

          3. Настоящий Договор может быть изменен и/или дополнен Сторонами в период действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие действия Сторон.

          4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.

      8. Заключительные положения

        12.1.Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

        12.2. Настоящий Договор может быть подписан в том количестве экземпляров, сколько необходимо Сторонам, причем все такие экземпляры будут иметь равную юридическую силу.

      9. Документация

          1. К настоящему договору прилагаются: Приложение № 1 (Смета)

            Приложение №2 (Техническое задание)

          2. Все приложения является неотъемлемой частью настоящего Договора.


      10. Юридические адреса и реквизиты сторон


Технически й заказчик Под рядчик


Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 392525, Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель мкр. Центральный, д. 4 ИНН 6820022059

БИК 046850001

КПП 682001001 ОКАТО 68240899000

р/счет 40101810000000010005

ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области тел./факс (8-4752) 77-49-99


Глава Цнинского сельсовета


В.Н.Илясова

М.П.


* Курсивом в проекте контракта отмечены позиции, которые будут меняться в соответствии с заявкой победителя


СМЕТА


от

Приложение № 1 к Договору №_

2016г.

на капитальный ремонт фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21, мкр. Северный, пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области


№ п/п

Обосно- вание цен

Наименование работ и затрат


Кол-во

ЦЕНА ЕДИНИЦЫ

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ

затр.тр.раб.

затр.тр.маш.

всего

экс.маш.

всего

зарплата

экс.маш.

зарплата

ЗП маш

ЗП маш

единич

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Раздел. Окна

1

ТЕР46- 04-012-

01

Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками

0,24024

100 м2

1474,14

1248,13

226,01

73,61

354,15

299,85

54,30

17,68

188,54

7,74

45,29

1,86

2

ТЕР10- 01-034-

05

Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно- откидных) с площадью проема до 2 м2

двухстворчатых - 16 шт

0,24024

100 м2

проемов

106025,09

1542,13

584,01

20,92

25471,47

370,48

140,30

5,03

215,68

2,20

51,82

0,53

203-

8040

Блоки оконные из поливинилхлоридн ых профилей с листовым стеклом и стеклопакетом одностворные ОПРСП 9-9,

площадью 0,75 м2

(ГОСТ 30674-99)

-24,024

м2

925,00

-22222,20

3

203-

8040-1

Блоки оконные из поливинилхлоридн ых профилей с листовым стеклом и стеклопакетом

24,024

м2

600,00

14414,40

4

ТЕР10- 01-035-

01

Установка подоконных досок из ПВХ в каменных

стенах толщиной до 0,51 м

0,208

100 п. м

4178,92

169,84

16,88

0,48

869,22

35,33

3,51

0,10

24,37

0,05

5,07

0,01

5

101-

2909

Доски подоконные ПВХ, шириной 450 мм

20,8

м

271,93

5656,14

6

ТЕР15- 02-019-

05

Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм откосов плоских

0,2624

100 м2

оштукат уриваем

ой поверхн

ости

5178,95

821,70

59,52

34,80

1358,96

215,61

15,62

9,13

105,62

4,16

27,71

1,09

7

ТЕР15- 01-050-

04

Облицовка оконных откосов сэндвич- панелями

0,2624

100 м2

облицов

ки

11446,75

1437,72

54,60

0,95

3003,63

377,26

14,33

0,25

191,44

0,10

50,23

0,03

8

ТЕР12- 01-010-

01

Устройство оконных отливов

0,032

100 м2

покрыти

я

12602,58

903,75

28,24

2,76

403,28

28,92

0,90

0,09

129,66

0,25

4,15

0,01

9

311-01-

146-1

Погрузка. Мусор строительный с

1

30,98

3,40

27,58

0,00

30,98

3,40

27,58

0,00

0,58

0,00

0,58

0,00


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

погрузкой вручную

10

403-1-15

Перевозка груза класса 1 на 15 км

1

руб.-т

15,90

0,00

15,90

0,00

15,90

0,00

15,90

0,00

0,00

1,26

0,00

1,26

И т о г о п о р а з д е л у 29355 1331 272 184,85 32 4,79

В том числе основные материалы в базовых ценах -2152

В с е г о 29355 1331 272 184,85

32 4,79

В том числе основные материалы -2152

Итого с учетом: Стесненность 29596 1531 313 212,58

k=1,15 на зарплату 37 5,51

k=1,15 на эксплуатацию машин k=1,15 на трудозатраты

Итого с учетом: Районный коэффициент на материалы 29929 1531 313 212,58

районов- Знаменский, Мичуринский, Тамбовский, 37 5,51 Никифоровский, Моршанский, Мучкапский, Первомайский,

Уметский, Бондарский, Жердевский, Рассказовский, Ржаксинский, Сампурский, Сосновский, Уваровский

k=1,012 на материалы

k=1,012 на основные материалы

В том числе основные материалы -2178


Наименование затрат

Коэффициент Процент

Сумма в руб.

Итого

29 929

Накладные расходы (пп. 1)

110

402

Накладные расходы (пп. 2, 4)

0,9

118

502

Накладные расходы (пп. 6, 7)

0,9

105

654

Накладные расходы (пп. 8)

0,9

120

36

Накладные расходы (пп. 9)

100

4

Итого накладных расходов

1 598

Итого

31 527

Сметная прибыль (пп. 1)

70

256

Сметная прибыль (пп. 2, 4)

0,85

63

253

Сметная прибыль (пп. 6, 7)

0,85

55

324

Сметная прибыль (пп. 8)

0,85

65

18

Сметная прибыль (пп. 9)

60

2

Итого сметной прибыли

853

ИТОГО

32 380

Переход в текущие цены 2016г.

10,08

326 390

Сумма снижения

4 356

ИТОГО

322 034

НДС

18

57 966

В С Е Г О

380 000


Подписи сторон:


«Технический заказчик»


Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области


Глава Цнинского сельсовета

«Подрядчик»


В.Н. Илясова

М.П.


от

Приложение № 2 к Договору №_

2016г.


Техническое задание

на выполнение работ по капитальному ремонту фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос.

Строитель Тамбовского района Тамбовской области


Организационные требования в ходе выполнения работ

  1. Обязательное присутствие представителя (уполномоченного) при проведении совещания Заказчиком.

  2. Произвести установку информационного щита.

    Информация, которая должна размещаться на щите:

    Адрес многоквартирного дома: название населенного пункта, название улицы, номер дома.

    Перечень работ: утвержденный на общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме перечень работ или согласно региональному плану реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов.

    Сроки проведения работ: дата начала и завершения работ.

    Срок предоставления гарантии качества работ: согласно договору подряда.

    Подрядная организация: название подрядной организации.

    Контактная информация подрядной организации: фактический адрес месторасположения офиса подрядной организации, телефон и ИНН.

    Контактная информация технического заказчика: наименование технического заказчика, адрес его месторасположения и телефон.

    Контактная информация НО – «Фонд капитального ремонта Тамбовской области»:

    адрес и телефон регионального оператора.

    Размер информационной вывески: 600х600 мм, ориентация вывески альбомная.

    Материал изготовления вывески: полиграфическим способом на ПВХ.

    Цвет информационной вывески: основа белая, текст черного цвета.

    Размер и наименование шрифта: 72, Times New Roman

    Срок установления и действия вывески: информационная вывеска изготавливается подрядной организацией и устанавливается в начале проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме и до истечения гарантийного срока.

    Место установки вывески: в доступном для широкого круга жильцов многоквартирного дома месте, к примеру, у входа в подъезд многоквартирного дома.

  3. Обязательное ведение и ежедневное заполнение журнала производства работ, по утвержденной форме.

  4. Организация мероприятий по фотографированию собственными силами и собственными средствами объекта производства работ до начала, в ходе и после завершения работ.

  5. Работы вести в соответствии техническим заданием и локальным сметным расчетом.


Требования к выполняемым работам

Подрядчик обязуется провести капитальный ремонт фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области.

Гарантийный срок эксплуатации объекта – 5 лет с момента подписания акта выполненных работ, за исключением случаев умышленного повреждения населением результатов работы.

Окончательный срок выполнения работ – 15 рабочих дней. Основание на производство работ – Смета (приложение № 1 к муниципальному контракту).

Заказчик – Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области

Цели и задачи работы: капитальный ремонт фасада (в части замены оконных блоков в составе общего имущества многоквартирного дома) д. 21 мкр. Северный пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области.


Условия производства работ

  • работы организовать без ограничения прохода жителей в здание;

  • лица, ответственные за выполнение работ, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию;

  • не сбрасывать мусор;

  • складские и бытовые помещения Заказчиком не предоставляются;

  • строительные работы проводятся механизмами, оборудованием и средствами Подрядчика.


Объем выполняемых работ:

  1. Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками - 16шт.;

  2. Ремонт кирпичной кладки - 1,2м3;

  3. Сплошное выравнивание откосов (однослойная штукатурка) -26,24м2 ;

  4. Установка оконных блоков из ПВХ профилей двустворчатых -24,024м2;

  5. Установка подоконных отливов из листовой оцинкованной стали - 3,168 м2;

  6. Установка подоконных досок из ПВХ - 20,8мп;

  7. Облицовка оконных откосов декоративными материалами -26,24м2;

  8. Погрузка и вывоз строительного мусора на расстояние 12км - 1 т.


Требования к изделию

Пластиковое окно, оконный блок из ПВХ.

Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность: установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки и законченную отделку.

Характеристики пластиковых окон из ПВХ:

  • Оконные блоки двустворчатые (одна створка глухая, 2 -я створка с поворотно откидным механизмом открывания)

  • Профиль: Laoumann 60

  • Фурнитура «Favorit»

  • Заполнение: 4М1\16\4М1

  • Внешний цвет конструкций: белый

  • Внутренний цвет конструкций: белый

  • Откос: сэндвич-панель 10мм

  • Отлив: ЛКП 180

  • Подоконная доска: ПВХ, цвет – белый, 450мм

  • Все притворы окон должны содержать уплотнительные прокладки (не менее двух) из силиконовых материалов или морозостойкой резины;

  • Бесплатное гарантийное обслуживание составляет – 5 лет.


Технические требования к выполнению работ

Выполняемые работы должны отвечать действующим строительным нормам и правилам в том числе: ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 2003г., ГОСТ - 23166-

99 «Блоки оконные. Общие технические условия», ГОСТ – 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия», ГОСТ - 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», ГОСТ - 30674-

99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия», ГОСТ - 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия», СНиП 12-01-2004

«Организация строительства», СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» СНиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Работы должны проводиться в соответствии со СНиП при строгом соблюдении технологии выполнения работ. Обеспечение соблюдения требований техники безопасности при проведении работ.

Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия, удостоверяющие их происхождение, качество и сроки годности, сертификаты пожарной безопасности.

Все оборудование, используемое для проведения работ, должно быть исправным, при необходимости прошедшим испытания либо поверку.

Подключение переносного электрического оборудования (электроинструмент и т.п.), необходимого для проведения работ Подрядчик проводит по предварительным заявкам, в установленном порядке. Самовольное подключение вышеуказанного оборудования запрещается.

Выполняемые работы сдаются подрядчиком на основании актов формы КС-2, КС-3


Требования к качеству и безопасности работ

Качество выполняемых работ должно удовлетворять требованиям законодательства Российской Федерации о нормах и стандартах в том числе:

- выполнение, качество и результат работ должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации. Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акт Российской Федерации, ГОСТов, СНиП, СанПиН, технических условий, правил пожарной безопасности, требованиям охраны труда, техническими регламентами, действующими нормами и правилами и другими нормативными документами, установленные законодательством РФ, а также с требованиями органов государственного надзора:

- ГОСТ 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам» (введен в действие с 1 марта 2003 г.)

  • ГОСТ - 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия»

  • ГОСТ – 24700-99 «Блоки оконные деревянные со стеклопакетами. Технические условия»

  • ГОСТ - 30673-99 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»

  • ГОСТ - 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»

  • ГОСТ - 24866-99 «Стеклопакеты клееные. Общие технические условия»

  • ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»

  • ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»

  • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. № 18 -7

  • СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» утверждены постановлениями Госстроя СССР от 28 июня 1991 г. №26 от 30 апреля 1993г. N18-12 и изменением N3. утвержденным постановлением Госстроя России от 26 января 1999г. № 4

  • Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69 -ФЗ «О пожарной безопасности».

  • СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80.

  • СНиП 12-01-2004 «Организация строительства» ОДОБРЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2005 г. постановлением Госстроя России от 19 апреля 2004 г.

    № 70

    Безопасность работ:

  • соблюдений условий охраны труда и техники безопасности при выполнении работ;

  • соблюдение правил противопожарной безопасности и экологических норм в соответствии с законодательством РФ;

  • ГОСТ 12.1.04-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

  • ППБ 01-03 «Правила пожарной безопасности»;

  • СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» приняты и введены в действие с 1 января 1998 г. постановлением Минстроя России от 13.02.97 г. 18-7;

  • Федеральный Закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

  • СНиП 12.03.2001 Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования. Приняты и введены в действие с 1 сентября 2001 г. постановлением Госстроя России от 23.07.2001 № 80


Подписи сторон:


«Технический заказчик»


Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области


Глава Цнинского сельсовета

«Подрядчик»


В.Н.Илясова

М.П.

Приложение № 6 к конкурсной документации


Порядок формирования и работы конкурсной комиссии


  1. Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области - организатора конкурса не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты публикации извещения о проведении конкурса по отбору подрядной организации принимает решение о создании конкурсной комиссии, определяет ее состав, назначает председателя и секретаря конкурсной комиссии.

  2. Общее количество членов конкурсной комиссии должно составлять не менее 3 (трех) человек, в том числе:

    1. Председатель комиссии: Илясова Вера Николаевна – Глава Цнинского сельсовета;

    2. Секретарь комиссии: Галушкина Ирина Валентиновна – главный специалист сельсовета;

    3. Член комиссии: Колмакова Мария Викторовна – ведущий специалист сельсовета.

  3. Решение конкурсной комиссии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов, правом решающего голоса обладает председатель конкурсной комиссии. Решения конкурсной комиссии оформляются в протоколах.

  4. Документы от имени конкурсной комиссии подписываются ее председателем и секретарем, если иной порядок их подписания не предусмотрен настоящим Порядком.

 

 

////////////////////////////