УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № П-7 к открытому конкурсу на право заключения договора на выполнение работ по Производственной программе МУП «Водоканал» на 2013 год: Капитальный ремонт канализационной сети Д-300 мм, ул. Машиностроителей, 14 до ул. XXII Партсъезда, г. Екатеринбург

г. Екатеринбург 2013 г.

Правила подготовки и проведения конкурса

Термины и определения

1.1. В настоящей конкурсной документации используются следующие определения:

Договор - договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг) для нужд Заказчика, заключаемый между Заказчиком и победителем торгов, единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Конкурсная документация – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником конкурса, правилах выбора поставщика (подрядчика, исполнителя), а также об условиях заключаемого по результатам конкурса договора.

Дополнительное соглашение - действия сторон уже заключенного договора, направленные на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, определенных договором или связанных с ним.

Заказчик – Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»).

Закупочная комиссия – постоянный коллегиальный орган, созданный Заказчиком для принятия решений в ходе закупки для нужд Предприятия, а также по всем вопросам, относящимся к закупке.

Заявка на участие в конкурсе - комплект документов, содержащий предложение участника конкурса, направленное заказчику по форме и в порядке, установленном настоящей конкурсной документацией.

Извещение о проведении конкурса – документ, содержащий сведения о конкурсе, опубликованный на Официальном сайте Заказчика и являющийся официальным объявлением о начале процедуры закупки.

Инициатор закупки – Служба производства МУП «Водоканал».

Конкурс– торги, победителем которых признается лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, установленных в Конкурсной документации.

Лот – определенная извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией продукция, закупаемая по одному конкурсу, обособленная заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития добросовестной конкуренции.

Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) – объявленная Заказчиком ориентировочная максимальная цена закупки.

Официальный сайт Заказчика - сайт в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» www.vodokanalekb.ru.

Переторжка - способ закупки, предполагающий добровольное изменение первоначальных предложений участниками закупки.

Победитель конкурса – участник конкурса, который сделал лучшее предложение в соответствии с условиями конкурсной документации.

Поставщик (исполнитель, подрядчик) – любое лицо, с которым Предприятие заключает договор на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Заказчика.

Сайт закупок – официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о закупках товаров, работ, услуг (www.zakupki.gov.ru).

Участник конкурса – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника конкурса, которые соответствуют

требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящей Конкурсной документацией. Участие в конкурсе может быть ограничено только в случаях, предусмотренных настоящей Конкурсной документацией.

1.2. Проведение конкурса осуществляется на основании и во исполнение Производственной программы МУП «Водоканал», утвержденной Заказчиком.

1.3. Решение о проведении конкурса принимает руководитель Заказчика.

1.4. Компетентной Закупочной комиссией для настоящего конкурса является Закупочная комиссия в рамках реализации Производственной программы Предприятия, утвержденная приказом.

1.5. В конкурсе могут принимать участие любые российские и зарубежные лица независимо от формы собственности, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение обязательств, являющихся предметом договора, заключаемого по итогам конкурса.

1. Требования к участникам конкурса

   1. Участники конкурса должны соответствовать следующим обязательным требованиям:

      1. Участник конкурса должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом конкурса, в том числе:

      2. Быть правомочным заключать договор.

      3. Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

      4. Обладать необходимыми документами, подтверждающими соответствие товаров требованиям законодательства Российской Федерации, если данные требования установлены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

      5. Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда (юридические лица, индивидуальные предприниматели) несостоятельным (банкротом), в отношении которого открыто конкурсное производство.

      6. Не являться организацией, на имущество которой наложен арест, запрет по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена.

      7. Не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшие 6 месяцев, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов участника конкурса, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник конкурса считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято.

      8. Участник конкурса должен обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, деловой репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора.

   1. Дополнительные требования:

      1. наличие свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и правила контроля в области саморегулирования, выданные саморегулируемыми организациями.

      2. положительная деловая репутация, наличие опыта выполнения работ, являющихся предметом конкурса.

      3. отсутствие сведений об участниках конкурса в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 19 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ

         «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

      4. отсутствие сведений об участнике конкурса в реестре недобросовестных участников, составляемом Заказчиком по результатам ранее проведенных конкурсов.

   2.2.5. иные требования, предусмотренные в Конкурсной документации.

   2.3. В случае, если несколько юридических лиц, физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей) выступают на стороне одного участника конкурса, требования, установленные Заказчиком в Конкурсной документации к участникам конкурса, предъявляются к каждому из указанных лиц в отдельности.

   
   

2. Условия допуска к участию в конкурсе

   1. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник конкурса не допускается закупочной комиссией к участию в конкурсе в случае:

      • несоответствие участника конкурса требованиям, установленным настоящей Конкурсной документацией;

      • несоответствие коммерческого предложения участника конкурса условиям Конкурсной документации;

      • невнесения в сроки, в размере и порядке, указанные в извещении

      • проведении конкурса, задатка, вносимого в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование об обеспечении заявки указано в извещении о проведении конкурса, отсутствия суммы задатка на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, внесения части суммы задатка на расчетный счет Заказчика;

        • несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации, в том числе отсутствия в составе заявки хотя бы одного документа из перечня обязательных документов, прилагаемых к заявке, определенного Конкурсной документацией, нарушения требований к оформлению заявки;

        • нарушения участником конкурса иных требований, установленных Конкурсной документацией.

   2. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных участником конкурса в соответствии с требованиями настоящего Конкурсной документации, установления факта проведения процедуры ликвидации в отношении участника конкурса - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, факта наличия у такого участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедшие 6 (шесть) месяцев, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник конкурса не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, факта наличия участника конкурса в реестрах недобросовестных поставщиков (участников), закупочная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в конкурсе на любом этапе их проведения.

   3. Решение закупочной комиссии об отстранении участника конкурса от участия в конкурсе либо решение закупочной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе оформляется протоколом.

   
   

3. Содержание извещения о конкурсе, конкурсной документации

   1. Содержание извещения о конкурсе

      1. В извещении о конкурсе указываются следующие сведения1:

         1. форма проведения конкурса (открытый или закрытый конкурс);

         2. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;

         3. предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг;

         4. место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;

         5. сведения о начальной цене договора (цене лота);

         6. сведения о размере обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его предоставления участником конкурса, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе;

         7. срок, место и порядок предоставления Конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;

         8. место и дата рассмотрения предложений (заявок) участников конкурса и подведения итогов конкурса.

      2. В случае проведения многолотового конкурса в отношении каждого лота в извещении о конкурсе отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные условия приобретения продукции.

   1. Содержание конкурсной документации

      1. Конкурсная документация содержит правила подготовки и проведения конкурса, требования к участникам конкурса, условия допуска к участникам конкурса, информацию о предмете договоров, заключаемых по итогам конкурса, условия данных договоров (технические задания на выполнение работ, сводные сметные расчеты)2, извещение о проведении конкурса, порядок определения победителя конкурса, список документов, обязательных для предоставления участниками конкурса, форму Заявки на участие в конкурсе (Приложение № 1), форму Коммерческого предложения (Приложение № 2), форму Анкеты участника конкурса (Приложение

         № 3), форму Справки о квалификации участника конкурса (Приложение № 4), проект Договора (Приложение № 5), заключаемого с победителем конкурса либо иным лицом в соответствии с условиями Конкурсной документации, изменения в конкурсную документацию.

         Конкурсная документация содержит следующие сведения:

         1. установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

         2. сведения о начальной цене договора (цене лота);

         3. форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;

         4. порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;

         5. формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам конкурса разъяснений положений Конкурсной документации;

         6. место, порядок, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;

         7. размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок его предоставления участником конкурса и возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на участие в конкурсе;

            
            

            

            1 Перечень сведений, содержащийся в извещении о закупке, может быть расширен по усмотрению Заказчика, в том числе в зависимости от проводимого способа закупки.

            2 В зависимости от предмета договора задание (спецификация) могут содержать требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества на товар (работы), об условиях и сроках поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)

         8. размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления лицом, с которым заключается договор, а также срок и порядок его возврата Заказчиком, в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;

         9. сведения о возможности проведения переторжки и порядок ее проведения.

         10. в Конкурсную документацию может быть включена иная информация по решению Заказчика в порядке, предусмотренном Конкурсной документацией.

      2. В случае проведения многолотового конкурса в отношении каждого лота в конкурсной документации отдельно указываются предмет, начальная цена, сроки и иные условия приобретения продукции. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

   
   

4. Отказ от проведения конкурса

   1. Заказчик оставляет за собой право отказаться от проведения конкурса в любое время до подведения итогов конкурса без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед любыми юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

   2. Уведомление об отказе от проведения конкурса размещается на Официальном сайте Заказчика.

   3. В течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса Заказчик направляет соответствующие уведомления всем участникам, подавшим заявки на участие в конкурсе.

   
   

5. Обеспечение заявки на участие в конкурсе, исполнения договора

   1. Необходимым условием для участия в конкурсе является обеспечение заявки на участие в конкурсе в виде задатка.

   2. Размер, сроки и порядок внесения участниками конкурса задатка определяются в извещении о проведении конкурса. При отсутствии в извещении о проведении конкурса информации о размере, сроках и порядке внесения задатка конкурс проводится без внесения задатка.

   3. Сумма задатка определяется Заказчиком в извещении о проведении конкурса. Размер задатка не должен превышать 30% (тридцати процентов) от начальной (максимальной) цены договора (цены лота).

   4. Факт внесения суммы задатка на расчетный счет Заказчика подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. В платежном поручении в графе «назначение платежа» в обязательном порядке указываются: дата публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, номер Конкурсной документации, номер лота (в случае, если предмет конкурса разделен на лоты). Обязательство участника конкурса по перечислению задатка считается исполненным, если денежные средства поступили на расчетный счет Заказчика в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и находятся на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурса.

   5. Документ, подтверждающий факт перечисления суммы задатка на расчетный счет Заказчика, предоставляется в составе тома заявки на участие в конкурсе.

   6. В случае если конкурс не состоялся, задаток подлежит возврату в сроки и в порядке, установленные Конкурсной документацией.

   7. Задаток возвращается также участникам конкурса, отозвавшим свои заявки, участникам конкурса, которые не были допущены к участию в конкурсе либо отстранены от участия в конкурсе Закупочной комиссией, а также которые участвовали в конкурсе, но не стали победителем.

   8. Срок возврата задатка Заказчиком – 5 рабочих дней со дня:

      принятия решения об отказе от конкурса – участнику конкурса, подавшему заявку на участие в конкурсе;

      поступления уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе – участнику конкурса, подавшему заявление об отзыве заявки на участие в конкурсе;

      подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – участнику конкурса, подавшему заявку после окончания срока их приема;

      подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе – участнику конкурса, подавшему заявку на участие и не допущенному к участию в конкурсе в связи с несоответствием заявки на участие в конкурсе Конкурсной документации;

      подписания протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе - участникам конкурса, которые участвовали, но не стали победителями конкурса, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя конкурса, заявке которого был присвоен второй номер;

      заключения договора - победителю конкурса;

      принятия решения о несоответствии заявки на участие в конкурсе – единственному участнику в конкурса, заявка которого была признана Закупочной комиссией не соответствующей требованиям Конкурсной документации;

      заключения договора с участником конкурса, подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации- такому участнику конкурса;

      заключения договора с единственным допущенным к участию в конкурсе участником - такому участнику конкурса;

      принятия решения заказчиком об отказе от конкурса до заключении договора с победителем (но не более 20 дней с момента подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе) с участником, единственно допущенным к участию в конкурсе или подавшим единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям документации - такому участнику.

   9. Возврат задатка осуществляется на расчетный счет участника конкурса, указанный в заявке на участие в конкурсе.

   10. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

   11. В случае уклонения участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

   12. В случае уклонения участника конкурса, подавшего единственную заявку на участие в конкурсе, соответствующую требованиям Конкурсной документации, и признанного участником конкурса, от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

   13. В случае уклонения единственного допущенного Закупочной комиссией участника конкурса от заключения договора, денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе не возвращаются и удерживаются в пользу заказчика.

   14. В зависимости от предмета конкурса, начальной (максимальной) цены договора (лота) Заказчик вправе установить иную форму обеспечения заявки на участие в конкурсе в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. Форма обеспечения указывается в извещении о проведении конкурса.

   
   

6. Информационное обеспечение

   1. Информация о проведении конкурса, включая извещение о проведении конкурса, Конкурсную документацию, проект договора, размещается Заказчиком на официальном сайте Заказчика не менее чем за 20 (двадцать) календарных дней до установленного в извещении о проведении конкурса дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

   2. Со дня размещения на официальном сайте Заказчика информации о проведении конкурса Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица предоставляет такому лицу Конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. При этом Конкурсная документация предоставляется в письменной форме после внесения лицом, подавшим соответствующее заявление, платы за предоставление Конкурсной документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления Конкурсной документации в форме электронного документа. Размер указанной платы не должен превышать расходы Заказчика на

      изготовление копии Конкурсной документации и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи. Предоставление Конкурсной документации в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

   3. Любой участник конкурса вправе направить Заказчику запрос о разъяснении положений документации. В течение пяти рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет в письменной форме разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дня до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.

   4. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса или в документацию. Не позднее чем в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком на официальном сайте Заказчика и направляются всем участникам конкурса, которым была предоставлена документация.

   5. В случае, если изменения в извещение о проведении конкурса, документацию внесены Заказчиком позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе, срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте Заказчика внесенных в извещение о проведении конкурса, документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней.

   
   

7. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

   1. Для участия в конкурсе участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе указываются в Конкурсной документации.

   2. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:

      1. сведения и документы об участнике конкурса, подавшем такую заявку, а также о лицах, выступающих на стороне участника конкурса:

         а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона (данные сведения указываются в анкете по установленной Конкурсной документацией форме);

         б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте Заказчика извещения о проведении конкурса;

         в) документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении (об избрании), приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурса и лица, выступающего на стороне участника конкурса, без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,

         уполномоченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

         г) копии учредительных документов (для юридических лиц);

         д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника конкурса поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

      2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы продукции (данные сведения указываются в коммерческом предложении по установленной Конкурсной документацией форме);

      3. копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой продукции (копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, регистрационных удостоверений и т.п.);

      4. анкета участника конкурса, оформленная в соответствии с Приложением № 3 к Конкурсной документации;

      5. коммерческое предложение, оформленное в соответствии с Приложением № 2 к Конкурсной документации;

      6. документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса и лица, выступающего на стороне участника конкурса, установленным требованиям и условиям допуска к участию в конкурсе:

      а) копии лицензии, свидетельства о допуске, выданного Саморегулируемой организацией, сертификата на выполнение работ, оказание услуг, поставку продукции;

      б) справка из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.05.2005 № ММ-3-19/206@3);

      в) сведения, подтверждающие квалификацию участника конкурса, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к Конкурсной документации с приложением подтверждающих документов;

      г) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица; д) копия свидетельства о постановке на налоговый учет;

      е) бухгалтерский баланс (налоговую декларацию) и форму № 2 (приложение к бухгалтерскому балансу) за последний отчётный период с отметкой уполномоченного органа налогового контроля по форме, установленной законодательством;

      ж) документы, подтверждающие обеспечение заявки на участие в конкурсе, в случае, если в Конкурсной документации, извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

      з) информация об аналогичных работах, услугах, поставках, выполненных за определенный период;

      и) отзывы потребителей (государственных (муниципальных) заказчиков, контрагентов) о выполненных участником конкурса аналогичных работах;

      к) любая другая информация, содержащая информацию о деятельности участника конкурса, качестве производимых работ, иллюстрационный материал, фотографии, проспекты, буклеты;

      л) сведения о том, что какой-либо работник Заказчика является учредителем, участником, акционером, органом управления, лицом руководящего звена, уполномоченным лицом по

      
      

      

      3 «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам» (утв. приказом Минфина России от 18.01.2008 № 9н) и «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам» (утв. приказом ФНС России от 04.04.2005 № САЭ-3-01/138@) не являются документами, подтверждающими исполнение организацией (предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов.

      доверенности, родственником (супруги, родители, братья, сестры, дети) участника конкурса, который лично заинтересован в результате конкурса.

      м) иные документы, предусмотренные Конкурсной документацией.

      Конкретный перечень обязательных документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, определяется разделом V Конкурсной документации.

   3. Заявка на участие в конкурсе, все приложенные к заявке на участие в конкурсе документы должны быть сформированы в один том, листы которого должны быть прошиты в единый документ и пронумерованы. Том заявки на участие в конкурсе должен содержать опись входящих в его состав документов, быть скреплен печатью участника конкурса и подписан руководителем участника конкурса или уполномоченным этим руководителем лицом. Не допускаются описки, исправления, дописки. Соблюдение участником конкурса указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника конкурса, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе тома заявки на участие в конкурсе документов и сведений.

   4. Все документы в составе заявки должны быть подписаны руководителем (юридического лица) или уполномоченным этим руководителем лицом и скреплены печатью организации (индивидуального предпринимателя). Применение факсимильных подписей в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе, не допускается.

   5. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме, соответствующей Конкурсной документации (Приложение № 1 к Конкурсной документации). Заявку и том заявки, оформленные в соответствии с требованиями п. 8.3. Конкурсной документации участник конкурса запечатывает во внутренний и внешний конверты. На внешнем конверте в обязательном порядке указывается наименование Заказчика, наименование конкурса (лота), на участие в котором подается данная заявка, полное наименование участника конкурса, почтовый адрес, срок подачи заявок.

   6. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса (лота).

   7. Конверт с заявкой вправе подать только уполномоченное участником конкурса лицо. Копия документа, подтверждающего полномочия лица на подачу заявки (протокол, решение, приказ о назначении директора (руководителя) организации либо доверенность), представляются Заказчику в момент подачи заявки, оригинал указанного документа представляется для обозрения.

   8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в Конкурсной документации (извещении о проведении конкурса), регистрируются заказчиком в Журнале регистрации поступивших заявок. По требованию участника конкурса, подавшего конверт с заявкой, Заказчик выдает расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения.

   9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного в извещении о проведении конкурса.

   10. Участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменить или отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, установленного извещением о проведении конкурса.

   11. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе.

   12. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается в порядке, установленном Конкурсной документацией. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Конкурсной документацией, Заказчик передает участнику конкурса, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе,

   проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к Конкурсной документации. При этом участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

   
   

8. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе

   1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется закупочной комиссией публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса.

   2. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили заказчику до окончания срока подачи заявок, установленного извещением о проведении конкурса. В случае установления факта подачи одним участником конкурса двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки такого участника конкурса, поданные в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

   3. На процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вправе присутствовать по одному представителю от каждого участника конкурса при подтверждении своих полномочий.

   4. Сведения о каждом участнике конкурса, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается, условия исполнения договора, являющиеся критериями оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

   5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется закупочной комиссией и подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Указанный протокол размещается заказчиком на официальном сайте Заказчика не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания такого протокола.

   6. Полученные после установленного в извещении о проведении конкурса срока подачи заявок конверты с заявками на участие в конкурсе возвращаются участникам конкурса по адресу, указанному на конверте в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подачи заявки.

   
   

9. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

   1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и участников конкурса, подавших такие заявки, на соответствие требованиям, установленным Конкурсной документацией.

   2. В рамках процедуры рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочная комиссия проверяет соответствие участников конкурса и заявок на участие в конкурсе требованиям Конкурсной документации.

   3. Участники конкурса не вправе присутствовать на процедуре рассмотрении их заявок на участие в конкурсе.

   4. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника конкурса и о признании участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника конкурса к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, предусмотренным в Конкурсной документации.

   5. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии. Протокол должен содержать сведения об участниках конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске участника конкурса к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске участника конкурса к участию в конкурсе с обоснованием такого решения и с указанием положений Конкурсной документации, которым не соответствует участник конкурса, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе этого участника конкурса, положений такой заявки, не соответствующих требованиям Конкурсной документации.

      Указанный протокол размещается Заказчиком на официальном сайте Заказчика не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания такого протокола.

   6. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае, если Конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников конкурса, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника конкурса, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.

   7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только один участник конкурса, подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, заказчик передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к Конкурсной документации. При этом участник конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

   
   

10. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

    1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса, признанными участниками конкурса.

    2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными Конкурсной документацией (Раздел IV «Порядок определения победителя конкурса).

    3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе закупочной комиссией каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

    4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

    5. Закупочная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя конкурса и участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер. Протокол составляется в двух экземплярах, подписывается всеми присутствующими членами закупочной комиссии, размещается Заказчиком на официальном сайте Заказчика не позднее чем через три рабочих дня со дня подписания такого протокола.

    6. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый к Конкурсной документации. Победитель конкурса не вправе отказаться от заключения договора.

    1. . Переторжка (процедура регулирование цены).

       1. Закупочная комиссия вправе до определения победителя предоставить участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их коммерческих предложений путем снижения первоначальной цены, указанной в предложении, т.е. провести

    процедуру переторжки. Решение о проведении переторжки, а также порядок ее проведения принимает закупочная комиссия.

    11.7.2. Закупочная комиссия вправе принять решение о проведении переторжки после оценки и сопоставление заявок на участие в конкурсе, если закупочная комиссия полагает, что цены, заявленные участниками в предложениях, могут быть ими снижены.

    1. К участию в переторжке допускаются участники, заявкам которых по результатам предварительной оценки присвоен номер с первого по четвертый.

    2. Решение о проведении переторжки оформляется протоколом, в котором указывается причина проведения переторжки, наименования и юридические адреса участников, допущенных к участию в переторжке. Закупочная комиссия незамедлительно после принятия решения о проведении переторжки направляет доступным способом (в частности, по факсу или по электронной почте) участникам конкурса приглашение к участию в переторжке.

    3. Участник, приглашенный на переторжку, вправе не участвовать в ней, тогда его заявка остается действующей с ранее объявленной ценой. Представители участников, отказавшихся от участия в переторжке, вправе не присутствовать на процедуре переторжки.

    4. На переторжку должны лично прибыть лица, подписавшие заявку на участие в конкурсе, либо лица, уполномоченные участником от его имени участвовать в процедуре переторжки и объявлять обязательные для участника цены (имеющие при себе соответствующую доверенность).

    5. Переторжка ведется до тех пор, пока каждый из присутствующих представителей участников не объявит о том, что заявил окончательную цену и далее ее уменьшать не будет.

    6. По результатам переторжки оформляется протокол, в котором указываются наименования и юридические адреса участников, участвовавших в переторжке, и окончательные цены предложений участников, участвовавших в переторжке. Протокол подписывается членами закупочной комиссии и участниками (их представителями), участвующими в процедуре переторжки.

    11.8. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, конкурсная документация (изменения, разъяснения конкурсной документации) хранятся не менее трех лет с момента подведения итогов конкурса.

    
    

11. Порядок заключения и исполнения договора

1. Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Конкурсной документацией заключается такой договор (далее в данном разделе – участник конкурса, обязанный заключить договор), по результатам проведения конкурса должен быть заключен не позднее 20 (двадцати) календарных дней со дня подписания итогового протокола.

3. Договор с победителем (участником конкурса, обязанным заключить договор) заключается после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего требованиям документации (если требование о предоставлении обеспечения исполнения договора было предусмотрено Заказчиком в документации).

4. Победитель конкурса (участник конкурса, обязанный заключить договор) обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола о результатах конкурса (письменного уведомления о принятом решении) предоставить Заказчику подписанные сметы (сметные расчеты), графики выполнения работ в двух экземплярах.

5. В случае, если победитель (участник конкурса, обязанный заключить договор) не предоставил Заказчику в срок, указанный в пункте 12.2 Конкурсной документации, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора, такой победитель (участник конкурса, обязанный заключить договор) признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения победителя конкурса (участника конкурса, обязанного заключить договор) от заключения договора, внесенное обеспечение заявки такому победителю конкурса (участнику конкурса, обязанному заключить договор) не возвращается (если требование

   • предоставлении обеспечения заявки на участие в конкурсе было предусмотрено Заказчиком в извещении о проведении конкурса).

6. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен следующий порядковый номер.

7. При заключении и исполнении договора не допускается изменение его существенных условий, указанных в протоколе, составленном по результатам конкурса, кроме случаев, предусмотренных настоящим разделом Конкурсной документации.

8. При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение несущественных условий договора.

9. Заказчик по согласованию с победителем конкурса (участником конкурса, обязанным заключить договор) при заключении и исполнении договора вправе изменить:

   1. предусмотренный договором объем закупаемой продукции. При увеличении объема закупаемой продукции Заказчик по согласованию с победителем (участником конкурса, обязанным заключить договор) вправе изменить первоначальную стоимость договора пропорционально изменяемому объему продукции при сохранении цен на единицу продукции, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемой продукции заказчик обязан изменить стоимость договора указанным образом;

   2. сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору.

1. При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре.

2. Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством Российской Федерации и локальными нормативными актами Заказчика.

1. Извещение о проведении конкурса

   
   

   Заказчик - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно- канализационного хозяйства (сокращенное наименование – МУП «Водоканал) приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к участию в открытом конкурсе на право заключения договоров подряда.

   Предмет договоров: Капитальный ремонт канализационной сети Д-300 мм, ул. Машиностроителей, 14 до ул. XXII Партсъезда, г. Екатеринбург.

   Начальная цена: 7 782 441,26 руб. с учетом НДС. Сведения о Заказчике:

   Место нахождения и почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 32

   Реквизиты расчетного счета для перечисления задатка:

   МУП «Водоканал», ИНН 6608001915; КПП 667001001

   Расчетный счет: 40702810800010003850 в ОАО Банк «"Екатеринбург» Корр./счет 30101810500000000904

   БИК 046577904;

   ОКПО 03301966; ОКОНХ 90213

   Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе: внесение денежных средств в качестве задатка на расчетный счет Заказчика за два рабочих дня до даты публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе (до 17.30 ч. «15» апреля 2013 г.). Обязательство участника конкурса по перечислению задатка считается исполненным, если денежные средства поступили на расчетный счет Заказчика до 17.30 ч. «15» апреля 2013 г. и находятся на расчетном счете Заказчика на момент проведения процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

   Сумма задатка: 389 122,063руб. (5 % от начальной цены).

   Место проведения конкурса: г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д. 32, офис 204.

   Порядок проведения конкурса:

   Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать заявку на участие в конкурсе, подготовленную в соответствии с требованиями конкурсной документации.

   Конкурсная документация выдается по адресу Заказчика по письменному запросу участника конкурса (уполномоченного представителя) в рабочие дни с «28» марта 2013 г. по «17» апреля 2013 г., с понедельника по четверг – с 9.00 ч. по 16.00 ч., в пятницу – с 9.00 ч. до 13.00 ч. (время местное). Дополнительно конкурсная документация размещена на официальном сайте Заказчика.

   Даты начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений конкурсной документации:

   Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений Конкурсной документации: «28» марта 2013 года.

   Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений Конкурсной документации: «17» апреля 2013 года.

   Срок окончания приема заявок на участие в конкурсе: 16.00 ч. «17» апреля 2013 года. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, их рассмотрение и оценка, определение победителя, иные необходимые действия совершаются закупочной комиссией в соответствии с порядком, определенным конкурсной документацией.

   Закупочная комиссия проводит процедуру публичного вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе «18» апреля 2013 г. в 15 час. 00 мин. (время местное).

   На процедуре вскрытия конвертов вправе присутствовать по одному представителю от каждого участника конкурса, подавшего в установленный срок заявку на участие в конкурсе, при подтверждении полномочий.

   Заявки на участие в конкурсе будут рассмотрены и оценены закупочной комиссией по критериям и в порядке, определенном конкурсной документацией.

   Победителем конкурса признается лицо, предложившее лучшие условия и заявке которого присвоен первый номер на основании решения закупочной комиссии.

   Закупочная комиссия вправе до определения победителя предоставить участникам возможность добровольно и открыто повысить предпочтительность их предложений путем снижения первоначальной цены, указанной в их коммерческих предложениях – т.е. провести процедуру переторжки. Решение о проведении переторжки, а также порядок ее проведения принимает закупочная комиссия.

   Закупочная комиссия подводит итоги конкурса в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе либо по истечении времени, определенного закупочной комиссией (в зависимости от сложности предмета конкурса и количества поданных заявок).

   Протокол о результатах конкурса подписывается членами закупочной комиссии и размещается на официальном сайте Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его подписания.

   Договор по результатам конкурса заключается в течение 20 дней с момента оформления протокола о результатах конкурса.

   Заказчик вправе отказаться от проведения конкурса в целом либо в отношении определенного лота (в случае, если предмет конкурса разделен на лоты) в любое время до подведения итогов конкурса, не неся никакой ответственности перед участниками конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения конкурса публикуется аналогичным способом (в случае отказа от проведения конкурса в отношении определенного лота Заказчиком вносятся соответствующие изменения в Конкурсную документацию).

2. Условия договора

УТВЕРЖДАЮ

Директор по производству

/В.В. Коромыслов

« »

2013г.

Техническое задание

Капитальный ремонт канализационной сети Д-300 мм,

ул. Машиностроителей, 14 до ул. XXII Партсъезда, г. Екатеринбург (ОКДП 4527351, ОКВЭД 45.21.3)

УТВЕРЖДАЮ

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

капитальный ремонт канализации по ул.Машиностроителей до ул.XXII Патсъезда

УТВЕРЖДАЮ:

Директор по производству МУП "ВОДОКАНАЛ"

В.В .Коромыслов

" "

2013 г.

Заказчик МУП «Водоканал»

(наименование организации)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Капитальный ремонт сетей канализации по ул. Машиностроителей, 14 до ул. ХХII Партсъезда Составлена в ценах по состоянию на 07. 03. 2013 г.

1. Порядок определения победителя конкурса

   
   

   С целью определения победителя конкурса закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе на основании балльной системы по следующим критериям:

   

   

   

   

   
   

   Оценка заявки на участие в конкурсе по критерию «Цена договора» определяется по

    

   формуле 1:

   
   

   
   

   (Начальная цена, указанная в конкурсной документации – Цена

   участника)

   Начальная цена, указанная в конкурсной документации

   *

   100

   
   

   Оценка заявки на участие в конкурсе по критерию «Квалификация участника» определяется суммой оценок подкритериев, при этом сумма максимальных оценок подкритериев составляет 100 баллов. Каждый член закупочной комиссии осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе по каждому подкритерию в пределах максимальной оценки подкритерия, после чего секретарь закупочной комиссии осуществляет подсчет средней арифметической оценки заявкам на участие в конкурсе по критерию «квалификация» в целом.

   
   

   Каждому критерию оценки в целом присваивается значимость (весовой коэффициент), при этом сумма значимостей должна составлять 100%.

   
   

   22

   
   

   Таблица критериев оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе

   
   

   № пп.	Критерии оценки			Оценка критерия	Значимо сть критери я (%)
   1.	ЦЕНА КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ			Итого по формуле 1	40
   2.	КВАЛИФИКАЦИЯ				60
   	Подкритерии		Максимальна я оценка подкритерия	Средняя арифметическая оценка членов конкурсной комиссии
   	1.	Опыт производства видов работ, являющихся предметом конкурса, наличие необходимых допусков. (приложить копии 3 договоров, 3 актов выполненных работ за 2011-2013, копии свидетельств, допусков, лицензий, сертификатов)	40
   	2.	Деловая репутация (отзывы контрагентов) (приложить отзывы контрагентов)	10
   	3.	Наличие трудовых ресурсов (инженерно-технического персонала, необходимого для выполнения работ, являющихся предметом конкурса) (приложить копии дипломов, иных документов, свидетельствующих о профессиональной компетенции работников)	25
   	4.	Наличие оборудования, необходимого для выполнения работ, являющихся предметом конкурса (приложить копии договоров (поставки, аренды), свидетельствующих о наличии оборудования в распоряжении участника конкурса)	25
   	Информация, свидетельствующая о квалификации участника конкурса, заносится в справку (Приложение № 4 к конкурсной документации)

    

   Оценка каждого из критериев с учетом значимости производится по следующим формулам:

   
   

   цена договора

   Итог по формуле 1

   *

   % значимости

   
   

   квалификация

   Средняя арифметическая оценка членов закупочной

   комиссии

   *

   % значимости

   
   

   Общий балл, присвоенный заявке на участие в конкурсе, состоит из суммы оценок критериев, умноженных на их значимость.

   
   

   Итоговая таблица оценки и сопоставления заявки на участие в конкурсе:

   
   

   № п.п.	Критерий оценки	Значимость критерия (%)	Оценка критерия	Оценка критерия с учетом значимости
   1.	цена договора
   2.	квалификация
   Итого (общий балл)				Сумма оценок критериев с учетом их значимости

   
   

   Заявке на участие в конкурсе, набравшей наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Остальным заявкам по мере уменьшения количества баллов - соответствующие порядковые номера.

2. Документы, предоставляемые участником конкурса в составе заявки на участие в конкурсе и подтверждающие его соответствие требованиям конкурсной документации

   
   

   		Оригинал	Копия		Примечание
   			Заверенная участником конкурса	Нотариаль но заверенная
   Учредительные и организационные документы:
   1.	Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002			+		Если зарегистрировано до 01.07.2002
   2.	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе			+
   3.	Свидетельство о государственной регистрации юридического лица (инд. предпринимателя)			+
   4.	Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)4		+		+ (если не представлен оригинал)	Выписка должна быть получена не ранее чем за 6 месяцев до дня опубликования извещения о проведении конкурса
   5.	Устав			+		в действующей редакции
   Финансово−экономические документы (за последний отчетный период):
   6.	Бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях и убытках (форма 2) с отметкой уполномоченного органа налогового контроля			+		За исключением участников конкурса, находящихся на упрощенной системе налогообложения (приложить налоговую декларацию за последний отчетный период с отметкой уполномоченного органа налогового контроля и уведомление налоговой, подтверждающее переход на УСН)
   7.	Справка из налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС России от 23.05.2005 № ММ-3- 19/206@		+		+ (если не представлен оригинал)	«Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам» (утв. приказом Минфина России от 18.01.2008 № 9н) и «Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, взносам» (утв. приказом ФНС России от 04.04.2005 № САЭ-3-01/138@) не являются документами, подтверждающими исполнение организацией (предпринимателем) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов
   Другие документы:
   8.	Документ, подтверждающий полномочия лица на		+		Решение (протокол) о назначении (об избрании)

   
   

   

   4 надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты опубликования извещения о проведении торгов (в частности, выписка из торгового реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса)

   
   

   		Оригинал	Копия		Примечание
   			Заверенная участником конкурса	Нотариаль но заверенная
   	осуществление действий от имени участника конкурса				либо приказ о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника и лица, выступающего на стороне участника конкурса без доверенности. (см. п. 8.2.. Конкурсной документации)
   9.	Заявка на участие в конкурсе	+			по утвержденной конкурсной документацией форме (Приложение № 1)
   10.	Коммерческое предложение участника конкурса	+			по утвержденной конкурсной документацией форме (Приложение № 2)
   11.	Анкета участника конкурса	+			по утвержденной конкурсной документацией форме (Приложение № 3)
   12.	Справка о квалификации участника конкурса	+			по утвержденной конкурсной документацией форме (Приложение № 4)
   13.	Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и правила контроля в области саморегулирования, выданное Саморегулируемой организацией		+
   14.	Документы, подтверждающие опыт работы, проведения капитального ремонта канализационной сети: копии 3 договоров, 3 актов выполненных работ за последние 2011-2013 года, квалификацию персонала		+
   15.	Отзывы потребителей (государственных (муниципальных) заказчиков, контрагентов) о выполненных участником аналогичных работах	+	+ (если не представлен оригинал)
   16.	Сведения об аффилированных лицах	+			по утвержденной конкурсной документацией форме
   17.	Смета или экономическое обоснование стоимости	+
   18.	Документ подтверждающий внесение задатка	+

3. Приложения (формы документов)

Приложение № 1 к конкурсной документации № П-7 Председателю закупочной комиссии

А.А. Ковальчику

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ

1. Ознакомившись с извещением о поведении открытого конкурса, конкурсной документацией

   на право заключения договора подряда:

   (наименование лота)

   (полное наименование участника конкурса (ФИО) по учредительным

   документам) в лице

   (наименование должности руководителя, его фамилия, имя,

   отчество полностью) (далее – Участник конкурса) просит принять настоящую заявку на участие в конкурсе, проводимом Екатеринбургским муниципальным унитарным предприятием водопроводно- канализационного хозяйства (МУП «Водоканал»).

2. Подавая настоящую заявку на участие в конкурсе участник конкурса обязуется соблюдать условия проведения конкурса, содержащиеся в вышеуказанных извещении о поведении открытого конкурса и конкурсной документации.

3. Настоящим участник конкурса подтверждает, что он ознакомлен с условиями конкурсной документации.

4. Настоящим участник конкурса соглашается, что данная заявка считается участвующей в конкурсе только в том случае, если она подана в сроки, установленные конкурсной документацией, и допущена закупочной комиссией к участию в конкурсе на основании результатов рассмотрения поданных заявок.

1. В случае признания победителем участник конкурса обязуется:

   • заключить договор с Заказчиком на условиях, определенных конкурсной документацией и коммерческим предложением в срок не позднее 20 дней с момента оформления протокола о результатах конкурса (рассмотрения заявок);

   • в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения протокола о результатах конкурса (рассмотрения заявок) направить Заказчику подписанные сметы (сводные расчеты стоимости, локальные сметные расчеты), графики выполнения работ в двух экземплярах.

2. Участник конкурса подтверждает, что до заключения договора его коммерческое предложение и протокол о результатах конкурса (рассмотрения заявок) имеют силу договора.

3. В случае если заявке участника конкурса будет присвоен номер, следующий за первым номером, он согласен сохранить свои обязательства по заключению договора до момента заключения договора между победителем и Заказчиком.

4. Настоящим участник конкурса гарантирует достоверность представленной в составе заявки информации.

5. Настоящим участник заявки подтверждает, что в отношении       (полное наименование (ФИО) участника) не проводится процедура ликвидации, не принято арбитражным судом решение о признании его банкротом и об открытии процедуры конкурсного производства, деятельность не приостановлена, а также, что отсутствует просроченная задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

6. Должность, фамилия, имя, отчество, контактный телефон лица, уполномоченного участником конкурса на подачу заявки на участие в конкурсе:

7. Протокол о результатах конкурса (рассмотрения заявок) просим направить по факсу:      либо адресу электронной почты:      .

8. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на       листах.

   
   

   

   (должность руководителя)

   М.П. (подпись)

   (расшифровка)

   
   

   Коммерческое предложение

   
   

   п/п	Наименование показателя5	Значение	Примечание6
   	Общая стоимость, включая все расходы и затраты, необходимые для выполнения работ (руб. с НДС)		Приложить смету или экономическое обоснование уменьшения стоимости.
   	Порядок оплаты (необходимый % авансирования)
   	Сроки выполнения работ		Указать начальный и конечный сроки выполнения работ
   	Срок предоставления гарантии качества
   	Объем предоставления гарантии качества

   
   

   

   

   (должность руководителя)

   м.п.

   (подпись)

   (расшифровка)

   
   

   

   5 Точный перечень критериев конкурсного отбора определяется конкурсной документацией

   6 Ссылка на документы, дополнительно прилагаемые к коммерческому предложению

   
   

   Анкета участника конкурса

   
   

   Полное наименование участника конкурса:
   Сокращенное наименование участника конкурса
   Юридический адрес:
   Почтовый адрес:
   ФИО руководителя, имеющего право подписи без доверенности:
   Телефон :		Фак с:		Адрес электронной почты:
   Профилирующее направление деятельности:
   Уставный капитал:					тыс. руб.
   Опыт работы в качестве исполнителя по договору, право на заключение которого является предметом торгов:
   ИНН			БИК		КПП	ОГРН
   Банковские реквизиты7			Расчетный счет:      Корреспондентский счет:
   В банке
   ФИО уполномоченного лица
   Должность
   Телефон :		Факс:			Адрес электронной почты:

   
   

   
   

        

   (должность руководителя) м.п.

   
   

   

   (подпись) (расшифровка)

   
   

   

   7 Реквизиты, которые будут использованы при заключении договора.

   
   

   
   

   Приложение № 4 к конкурсной документации № П-7

   
   

   Справка о квалификации участника конкурса

   
   

   1. Опыт производства работ, являющихся предметом конкурса за 2011-2013 гг.
   п/ п	№, дата догово ра	Контрагент	Объект выполнения работ	Цена договора	№, дата акта (- ов) выполненных работ, цена работы по акту	Ссылка на номера страниц в составе пакета документов
   						договор	акт
   1.
   2.
   3.
   Итого: договоров на общую сумму руб.
   2. Деловая репутация (отзывы контрагентов)
   п/п		Контрагент, предоставивший положительный отзыв	Объект, на котором выполнялись работы для данного контрагента		Время проведения работ	Ссылка на номера страниц в составе пакета документов
   1.
   2.
   3.
   Итого: отзывов

   
   

   3. Сведения о наличии трудовых ресурсов (инженерно-технического персонала, рабочих, необходимого для выполнения работ, являющихся предметом конкурса)
   п/п	Должность согласно штатной расстановке	ФИО	Сведения об образовании, повышении квалификации и т.п.	Опыт работы		Ссылка на номера страниц в составе пакета документов (копии документов, подтверждающих образование, квалификацию специалиста)
   				общий	на предприят ии
   1.
   2.
   3.

   
   

   1. Наличие оборудования, необходимого для выполнения работ, являющихся предметом конкурса

      
      

      п/ п	Наименование	Количество	Вид права (собственность, аренда, лизинг и т.п.)	Ссылка на документы, прилагаемые к заявке и подтверждающие наличие оборудования
      				документ	№ страницы в составе заявки
      1.
      2.
      3.

      Приложение № 5 к конкурсной документации № П-7

      
      

      Председателю закупочной комиссии

      А.А. Ковальчику

      
      

      На бланке организации Дата, исх. Номер

      
      

      Сведения об аффилированных лицах

      
      

      Настоящим, мы подтверждаем, что ни один из работников МУП «Водоканал» не является учредителем, участником, акционером, органом управления, лицом руководящего звена, уполномоченным лицом по доверенности, родственником (супруги, родители, братья, сестры, дети)

      (наименование участника конкурса), который лично заинтересован в результате конкурса.

      
      

      Список сотрудников руководящего звена

      конкурса):

      (наименование участника

      
      

      п/п	Должность	Фамилия Имя Отчество	Дата принятия на работу
      1.

      
      

           

      (должность руководителя) м.п.

      
      

      

      (подпись) (расшифровка)

      Приложение № 5 к документации № П-7

      
      

      Договор подряда №

      
      

      г. Екатеринбург « » 2013 г.

      
      

      Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного хозяйства (сокращенно – МУП «Водоканал») в лице генерального директора Ковальчика Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем

      «Заказчик», с одной стороны, и в лице

      ,

      , действующего на основании

      , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые

      «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

      
      

      1. Предмет договора.

         1. Подрядчик обязуется в установленный настоящим договором срок в соответствии с Техническим заданием Заказчика (Приложение № 3), ведомостью объемов работ (Приложение № 2) выполнить ремонтно-строительные работы: Капитальный ремонт канализационной сети Д-300 мм, ул. Машиностроителей, 14 до ул. XXII Партсъезда, г. Екатеринбург, в дальнейшем именуемое «Объект».

         2. Подрядчик обязуется собственными (и (или) привлеченными) силами выполнить работы: Наименование выполняемых работ: «Выполнение работ по Производственной программе МУП «Водоканал» на 2013 год: Капитальный ремонт канализационной сети Д-300 мм, ул.

            Машиностроителей, 14 до ул. XXII Партсъезда, г. Екатеринбург».

            Виды и объемы выполняемых работ: Строительно-монтажные работы в соответствии с ведомостью объемов работ.

            Требования к Подрядчику: Наличие Свидетельства о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и правила контроля в области саморегулирования, выданное Саморегулируемой организацией.

            Место выполнения работ: Сеть канализации Д-300 мм ул. Машиностроителей, 14 до ул. XXII Партсъезда, г. Екатеринбург.

            Требования к качеству работ:

            • сертификаты, счета-фактуры и накладные на используемые материалы;

            • паспорта на оборудование;

            • документы, подтверждающие специализацию работников.

            Результаты выполненных работ: Восстановление эксплуатационных качеств.

         3. За работу, выполненную субподрядчиками и другими привлеченными Подрядчиком к работе контрагентами, Подрядчик отвечает как за свою собственную работу.

         4. Все изменения и дополнения к договору оформляются дополнительными соглашениями, подписанными уполномоченными представителями сторон.

         5. Договор заключен по результату открытого конкурса, что подтверждается протоколом

         № от .

         
         

      2. Срок выполнения работ.

         1. Срок начала работ: 06.05.2013.

         2. Срок окончания работ: 30.08.2013.

         
         

      3. Стоимость работ и порядок оплаты

         3.1. Цена договора, согласно смете (Приложение № 1), на момент заключения договора,

         составляет:

         ( ) рублей

         копеек, в т.ч. НДС 18% -

         руб.

         1. При определении цены договора стороны руководствуются территориальными сметными нормативами Свердловской области, утвержденными Постановлением Правительства

            Свердловской области от 10.11.2010 № 1616-ПП «Об утверждении территориальных сметных нормативов Свердловской области», при этом:

            1. при применении Подрядчиком оборачиваемых материалов и конструкций, приобретаемых им за свой счет, цена работ определяется Заказчиком с учетом многократного использования материалов в соответствии с нормами оборачиваемости, утвержденными Заказчиком;

            2. при расчетах за выполненные работы Подрядчик применяет в актах индекс изменения стоимости строительства, согласованный Заказчиком и указанный в утвержденной смете, при условии, что за весь срок выполнения работ данный индекс не увеличился более чем на 2%. В случае увеличения индекса изменения стоимости строительства на момент сдачи работ более, чем на 2% Подрядчик применяет в актах выполненных работ индекс изменения сметной стоимости строительства, рекомендуемый к применению Контрольно-ревизионным управлением Администрации г. Екатеринбурга на момент окончания работ.

         2. Окончательная цена работы определяется по фактически выполненным работам и затратам Подрядчика на основании подписанных сторонами актов приемки выполненных работ и справок об их стоимости.

         3.4. Порядок оплаты. Безналичная форма оплаты (банковский перевод) и иные формы расчетов, не запрещенных законодательством РФ. Без аванса. Оплата выполненных работ в течение 120 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (форма КС-2, КС-3).

         3.3. Право владения, пользования работами (услугами) переходит к Заказчику с момента подписания акта приемки выполненных работ без замечаний.

         3.4. Если Заказчиком, по соглашению сторон, был выплачен авансовый платеж, во всех случаях расторжения договора Подрядчик обязан возвратить перечисленный аванс, превышающий стоимость выполненных работ, на расчетный счет Заказчика в течение трех дней по требованию Заказчика.

         
         

         
         

         4.1. Заказчик обязуется:

      4. Права и обязанности сторон

         1. Обеспечить доступ Подрядчику к Объекту.

         2. Оплатить выполненные работы в сроки, предусмотренные договором.

         3. При получении письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных работ, в течение 10 рабочих дней приступить к его приемке или дать мотивированный отказ в приемке результата.

         1. Подрядчик обязуется:

            1. Выполнить своими (и (или) привлеченными) силами и средствами, сдать Заказчику все работы в объеме и в сроки, предусмотренные в настоящем договоре, с качеством, соответствующим требованиям нормативно-технической документации, а также обязательным документам: ведомостью объемов работ, техническим заданием.

         1. Перед началом работ предоставить два экземпляра проекта производства работ (ППР), согласованного со службой водоотведения Заказчика (с учетом временной схемы водоотведения).

         2. Обеспечить в месте проведения подрядных работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, правил электро-, пожаро-безопасности и охраны труда, нести ответственность за санитарно-эпидемиологическую безопасность населения и всевозможные последствия, связанные с прекращением предоставления услуг водоотведения в период производства работ.

         3. Производить сдачу-приемку скрытых работ с представителем Заказчика.

         4. Своевременно оформлять акты на скрытые работы и представлять их Заказчику.

         5. Обеспечить Заказчику свободный доступ на Объект с целью осуществления контроля и технического надзора.

         6. Своевременно устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в период гарантийного срока, по требованию Заказчика, в сроки, указанные Заказчиком.

         7. Обеспечить выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами, согласовав с Заказчиком качество и стоимость материалов, если материалы не предоставляются

            Заказчиком. Перечень материалов указывается в смете. Все поставляемые материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов и т.п. предоставить Заказчику за 5 (Пять) рабочих дней до сдачи Объекта Заказчику, а по требованию Заказчика, до начала или во время производства работ в указанный срок.

         8. Возвратить службе водоотведения по акту приема-передачи запорную арматуру, за исключением той части, которая, согласно дефектной ведомости, подлежит повторному монтаж.

         9. При выполнении работ из материалов и оборудования Заказчика или приобретенных Подрядчиком, за счет средств Заказчика, использовать материалы экономно и расчетливо, а оборудование - по назначению и бережно. После окончания работ представить Заказчику отчет о расходовании материала и использовании оборудования Заказчика, а также возвратить оборудование, а остаток материала возвратить, либо, с согласия Заказчика, оставить остаток материалов у себя и уменьшить цену договора на стоимость материалов, оставшихся у Подрядчика.

         10. По первому требованию Заказчика предоставить следующие документы на приобретенные и используемые им материалы: счет-фактуру, товарную накладную (ТОРГ-12).

         11. До подписания акта приемки выполненных работ вывезти принадлежащие Подрядчику оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, а также строительный мусор в специально отведенные места, произвести уборку помещения (территории) Объекта с соблюдением требований законодательства Российской Федерации.

         12. Немедленно письменно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

             • непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов или оборудования;

             • возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;

             • иных обстоятельствах, угрожающих годности или прочности результатов выполняемых работ либо создающих невозможность их завершения в срок.

         13. В случае, если в результате проверки, проводимой у Заказчика Контрольно- ревизионным управлением Администрации города Екатеринбурга или другими контролирующими органами, будет выявлено, что Подрядчиком завышены объемы выполненных работ и (или) их сметная стоимость, указанные в актах приемки выполненных работ, либо необоснованно применены расценки и коэффициенты, возвратить Заказчику всю сумму необоснованно полученных денежных средств.

         1. Заказчик имеет право:

            1. Во всякое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

            2. Передавать для использования Подрядчиком материалы, необходимые для выполнения работ по договору.

            3. Вносить изменения в техническую документацию при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не превышают десяти процентов указанной в смете общей стоимости работ и не изменяют характера предусмотренных в настоящем Договоре работ.

            4. Отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

            5. Если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо устранить недостатки своими силами, или поручить устранение недостатков третьему лицу с отнесением расходов на Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.

            6. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от договора, уплатив Подрядчику, часть установленной цены пропорционально части работ, выполненных до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

         1. Подрядчик имеет право:

            1. Сдать Объект досрочно по предварительному письменному соглашению с Заказчиком.

         4.4.2. Требовать от Заказчика оплаты за выполненные им дополнительные работы и возмещения, вызванных этим убытков, если докажет необходимость немедленных действий в интересах Заказчика, в частности, в связи с тем, что приостановление работ могло привести к гибели или повреждению Объекта строительства или если данные дополнительные работы были согласованы с Заказчиком.

         
         

      5. Сдача-приемка результата работ

         1. Сдача-приемка результата работ оформляется актом о приемке выполненных работ и актом технической готовности.

         2. По завершению работ Подрядчик предоставляет Заказчику сообщение о завершении выполнения работ с приложением:

            • акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 в 3 экз.

            • справка о стоимости работ по форме КС-3 в 3 экз.

            • акты на скрытые работы 2 экз.

            • акт на присоединение 2 экз.

            • акт на проведение входного контроля 2 экз.

            • исполнительная съемка прохождения трассы 2 экз.

            Заказчик с участием Подрядчика принимает результат работ и в течение 7 (семи) рабочих дней от даты получения акта о приемке выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ с указанием конкретных замечаний.

         3. В случае мотивированного отказа Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки, необходимость выполнения которых возникла по вине Подрядчика, выполняются без дополнительной оплаты Заказчиком за счет Подрядчика.

         4. Основанием оплаты по настоящему договору являются подписанный сторонами акт на выполненные работы.

         5. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работ Заказчик может досрочно принять и оплатить работы.

         6. В случае прекращения работ по указанию Заказчика, Стороны обязаны в семидневный срок со дня прекращения работ составить двухсторонний акт о выполненной части работы и фактических расходах Подрядчика.

         7. Заказчик и Подрядчик вправе осуществлять сдачу-приемку отдельных объемов выполненных работ, при этом приемка объема работ по акту подтверждает факт выполнения Подрядчиком определенной части (объема) работ для проведения расчетов и не освобождает Подрядчика от ответственности за ненадлежащее качество принятых работ.

         8. Акт технической готовности является документом, подтверждающим, что законченный строительством, реконструкцией и ремонтом Объект полностью готов к эксплуатации.

         5.9. В случае, если в результате проверки Заказчик обнаруживает недостатки, без устранения которых эксплуатация Объекта невозможна, Акт технической готовности Объекта не оформляется и не подписывается Сторонами до момента устранения Подрядчиком обнаруженных недостатков в сроки, согласованные с Заказчиком в ходе проведения проверки. После устранения недостатков Подрядчик информирует об этом Заказчика, после чего стороны, с выездом на место, проводят проверку готовности и подписывают в установленном порядке Акт технической готовности.

         
         

      6. Условия о гарантии

         6.1. Гарантийный срок на результат работ устанавливается сторонами акта технической готовности.

         
         

         лет от даты подписания

         6.2. В случае выявления дефектов, гарантийный срок на объект продлевается соответственно на период устранения дефектов.

      7. Порядок разрешения споров

         1. Все споры и разногласия разрешаются по возможности путем переговоров между Сторонами.

         2. В случае, если стороны не придут к согласию, дело подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в соответствии с действующим законодательством РФ.

         
         

      8. Заключительные положения

         1. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами обязательств по договору.

         2. Договор, может быть, расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

         3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному каждой из сторон.

         4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, предусмотренных законодательством РФ, за которые стороны не отвечают, и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности, и которые возникли после подписания договора обеими сторонами.

         5. Право (требование), принадлежащее Подрядчику (Кредитору) по Договору может быть передано им третьему лицу только с письменного согласия Заказчика.

         6. Во всем, что не оговорено в Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

         
         

      9. Перечень документов, прилагаемых к договору

         1. Неотъемлемыми частями настоящего Договора являются:

            • Смета (Приложение № 1);

            • Ведомость объемов работ (Приложение № 2);

            • Техническое задание (Приложение № 3).

         
         

      10. Реквизиты и подписи сторон

Подрядчик Заказчик

Наименование организации

Юридический адрес:

МУП «Водоканал»

Юридический адрес: адрес: 620075,

г. Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 43а

Почтовый адрес:

Почтовый адрес: 620075, г. Екатеринбург,

ул. Толмачева, д. 32

ИНН КПП

Банковские реквизиты: Расчетный счет: Корр./счет: в БИК

Должность

ИНН 6608001915, КПП 667001001

Банковские реквизиты:

Расчетный счет: 40702810600010000516

Корр./счет: 30101810500000000904

в ОАО Банк «Екатеринбург» БИК 046577904

Директор по производству

/И.О. Фамилия/

/А.А. Ковальчик/

////////////////////////////