ДОКУМЕНТАЦИЯ ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение распределительной подстанции-III подъема. Строительство новой электрической распределительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в районе центральной вахты»

Северодвинск 2019

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

№ п/п

Наименование пункта

Содержание

Способ закупки

Открытый запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений, процедура закупки, закупка)

Заказчик

Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие» (АО «ПО «Севмаш»)

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, контактное лицо, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика

АО «ПО «Севмаш»

Архангельское шоссе, дом 58, город Северодвинск, Архангельская область, 164500.

По вопросам организации и проведения процедуры закупки: начальник бюро отдела организации закупочных процедур управления организации закупок – Вагнер Татьяна Павловна,

телефон 8(8184) 54-70-62, e-mail: torgi3@sevmash.ru;

По вопросам жалоб, претензий к порядку организации и проведения процедуры закупки, разъяснений результатов закупки – начальник Управления и организации закупок Починкова Юлия Борисовна,

телефон 8 (8184) 50-47-48, e-mail: umoz@sevmash.ru

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона стороннего Организатора закупки (при привлечении стороннего Организатора закупки)

Без привлечения стороннего Организатора закупки

Особенности проведения процедуры закупки

Закупка осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

Срок, место и порядок предоставления закупочной документации

Документация о закупке размещена одновременно с извещением о закупке в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее – единая информационная система, ЕИС) www.zakupki.gov.ru и на Универсальной торговой платформе Сбербанк-АСТ (далее – электронная площадка, УТП Сбербанк-АСТ). В ЕИС документация находится в открытом доступе. Порядок получения документации о закупке на УТП Сбербанк-АСТ определяется правилами электронной площадки.

Адрес в сети «Интернет» Универсальной торговой платформы Сбербанк-АСТ

utp.sberbank-ast.ru

№ п/п

Наименование пункта

Содержание

Порядок проведения процедуры закупки

Порядок проведения процедуры закупки регулируется Положением о закупке, размещенным в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru

Предмет договора

Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

«Техническое перевооружение распределительной подстанции-III подъема. Строительство новой электрической распределительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в районе центральной вахты»

Количество поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг

В соответствии с техническим заданием

№ 63.64.02/808 (приложение № 1 к договору) и заданием на разработку проектной и рабочей документации (приложение № 2 к договору)

Требования к качеству, к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) продукции

В соответствии с техническим заданием

10.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуг

Здание станции находится на территории АО «ПО «Севмаш», расположеного по адресу Архангельская область, г. Северодвинск, шоссе Архангельское, д. 58.

Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договора.

Сроки выполнения работ, в том числе начальные, промежуточные и окончательные, указаны в Календарном плане (графике) работ (приложение № 4 к договору).

11.

Начальная (максимальная) цена договора

4 443 000,00

Начальная (максимальная) цена единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки

Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки, указаны в приложении 7 к документации о закупке

Порядок формирования цены договора

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением обязательств по договору, в том числе все налоги, таможенные пошлины, сборы, и другие платежи, установленные законодательством Российской Федерации, транспортные расходы.

Сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), а также порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации, используемого при оплате заключенного договора

Российский рубль

12.

Форма, сроки работы, услуги

порядок

оплаты

товара,

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет исполнителя. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены договора в течение 15

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
		рабочих дней с даты заключения договора на основании счета на предоплату. Заказчик осуществляет промежуточный платеж в размере 40% от цены договора в течение 15 календарных дней со дня получения счета-фактуры, выставленного в течение 5 дней, после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки проектно-сметной документации (в т.ч. материалы инженерных изысканий, проект планировки территории и проект межевания территории), с приложением полученных согласований и положительного заключения Государственной экспертизы. Заказчик производит окончательный расчет в размере 30% от цены договора, в течение 15 календарных дней со дня получения счета- фактуры, выставленного в течение 5 дней, после подписания Заказчиком Акта сдачи- приемки рабочей документации.
13.	Место подачи заявок на участие в процедуре закупки	Универсальная торговая платформа Сбербанк-АСТ (utp.sberbank-ast.ru)
14.	Порядок подачи, изменения или отзыва заявок на участие	В соответствии с регламентом работы электронной площадки
15.	Дата начала подачи заявок на участие	Начало подачи: «16» ноября 2019 г. 09 часов 00 минут (мск.)
16.	Дата и время окончания подачи заявок на участие	«27» ноября 2019 г. 12 часов 00 минут (мск.)
17.	Место и дата рассмотрения первых частей заявок на участие	Место рассмотрения заявок: Архангельское шоссе, дом 58, город Северодвинск, Архангельская область. Дата рассмотрения заявок: «16» декабря 2019 г.
18.	Место и дата рассмотрения вторых частей заявок на участие	Место рассмотрения заявок: Архангельское шоссе, дом 58, город Северодвинск, Архангельская область. Дата рассмотрения заявок: «26» декабря 2019 г.
19.	Место и дата подведения итогов закупки	Место подведения итогов закупки: Архангельское шоссе, дом 58, город Северодвинск, Архангельская область. Дата подведения итогов закупки: не позднее «30» декабря 2019 г.
20.	Форма, размер и порядок предоставления обеспечения заявок на участие в процедуре закупки	Требования не установлены.
21.	Порядок подведения итогов закупки	В соответствии с разделом 8 документации о закупке
22.	Форма, размер и порядок предоставления обеспечения исполнения договора	Требования не установлены
23.	Форма, размер и порядок предоставления обеспечения возврата аванса	Требования не установлены
24.	Форма и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной документации	В соответствии с регламентом электронной площадки.
25.	Сроки предоставления участникам закупки разъяснений положений закупочной	Дата начала предоставления разъяснений: «16» ноября 2019 года

№ п/п	Наименование пункта	Содержание
	документации	Дата окончания предоставления разъяснений: «22» ноября 2019 года
26.	Сведения о проведении квалификационного отбора	Не предусмотрен
27.	Сведения о предоставлении преференций/установлении приоритета товаров, работ, услуг российского происхождения	Установлен приоритет товарам, работам, услугам российского происхождения (раздел 11 информационной карты).

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
1. Участниками закупки могут быть только лица, соответствующие критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки, в том числе:
  1. быть правомочным заключать договор;
  2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
  3. не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена;
  4. не иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника запроса котировок, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации, и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие не принято;
  5. не состоять в федеральных реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Закон 223-ФЗ, 223-ФЗ) и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон 44-ФЗ, 44-ФЗ);
  6. быть членом саморегулируемой организации (далее – СРО) в области архитектурно-строительного проектирования с правом осуществлять подготовку проектной документации по договору подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии) в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
  Совокупный размер обязательств участника по договорам, которые заключены с использованием конкурентных способов закупок, не должен превышать уровень ответственности участника закупки по компенсационному фонду обеспечения договорных обязательств.
3. Проведение процедуры закупки регулируется нормами, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 г.
  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Положением о закупке АО «ПО Севмаш» (в редакции, действующей на дату официального размещения извещения о проведении настоящей процедуры) (далее Положение), а также внутренними нормативными актами, регламентирующими вопросы закупочной деятельности, в том числе разработанными в соответствии с Положением о закупке.
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ
Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями технического задания № 63.64.02/808 (приложение № 1 к договору) и задания на разработку проектной и рабочей документации (приложение № 2 к договору).
ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ УЧАСТНИКУ
1. Коллективный участник – объединение поставщиков (подрядчиков), направившее Организатору закупки заявку на участие в процедуре закупки.
2. Члены объединений, являющихся коллективным участником закупки, должны иметь между собой соглашение (иной документ), соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, в котором:
  а) четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в процедуре, так и в рамках исполнения договора;
  б) приведено четкое распределение номенклатуры, объемов, стоимости и сроков осуществления поставок товара и/или выполнения работ между членами коллективного участника; при этом соглашением должно быть предусмотрено, что поставка товара и/или выполнение работ, требующих специальной правоспособности, а также реализация прав и обязанностей, требующих специальной правоспособности, осуществляются исключительно лицами, представляющими коллективного участника и обладающими необходимой правоспособностью;
  в) определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого лица, входящего в объединение поставщиков (подрядчиков), являющихся коллективным участником, во взаимоотношениях с организатором закупки и заказчиком;
  г) установлена солидарная ответственность каждого лица по обязательствам, связанным с участием в процедуре, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение договора, а также порядок предъявления и рассмотрения претензий заказчика;
  д) предусмотрено, что все операции по выполнению договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена.
3. Член коллективного участника не вправе подавать самостоятельную заявку на участие в закупке или входить в объединение поставщиков (подрядчиков), являющееся другим коллективным участником.
4. Коллективный участник должен соответствовать требованиям, установленным к участникам закупки в пунктах 1.1, 1.2 документации о закупке.
5. Коллективный участник должен обладать специальной правоспособностью согласно подпункту 6 пункта 1.2 документации о закупке в той части, которая требуется в соответствии с законодательством для выполнения переданного ему объема работ согласно распределению номенклатуры и объемов выполнения работ между членами коллективного участника, указанного в соглашении (иметь соответствующие действующие лицензии, свидетельства и другие разрешительные документы на выполнение работ) согласно распределению номенклатуры и объемов поставки продукции, объемов выполнения работ между членами коллективного участника, указанного в соглашении.
6. Коллективный участник готовит заявку с учетом следующих требований:
  1. заявка должна содержать документы, указанные в разделе 5 документации о закупке;
  2. заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;
  3. в состав заявки включается копия соглашения (иного документа) между членами коллективного участника;
  4. в состав заявки включается план распределения между членами коллективного участника номенклатуры, объемов, стоимости и сроков осуществления поставок товара и/или выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника;
  5. в состав заявки включается декларация соответствия члена коллективного участника по установленной в настоящей документации форме.
7. При оценке количественных параметров деятельности членов коллективного участника эти параметры суммируются за исключением параметров, используемых при оценке заявок по критерию «опыт выполнения аналогичных работ». Не подлежащие суммированию параметры должны быть в наличии хотя бы у одного члена коллективного участника.
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Подача заявок на участие осуществляется зарегистрированными пользователями, прошедшими аккредитацию в соответствии с порядком, определенным Регламентом функционирования УТП Сбербанк-АСТ. Подача заявок на бумажном носителе не допускается.
2. Участник закупки несет все расходы, связанные с участием, в том числе с регистрацией и аккредитацией на УТП Сбербанк-АСТ, с подготовкой и предоставлением заявки. Организатор закупки не имеет обязательств по этим расходам независимо от итогов закупки, а также оснований их завершения.
3. Участник процедуры закупки подает на УТП Сбербанк-АСТ заявку на участие, в сроки и по форме, которые установлены в закупочной документации.
4. Заявка на участие подается Участником закупки в форме электронного документа и подписывается электронной подписью Участника закупки.
5. Подача заявки осуществляется в соответствии с порядком, определенным Регламентом функционирования УТП Сбербанк-АСТ.
6. Любой Участник закупки, начиная с даты публикации извещения о закупке, вправе подать только одну заявку на участие в отношении каждого лота в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие. Участник закупки, не вправе подать новую заявку на участие в отношении одного и того же предмета закупки (лота), если поданные ранее заявки таким Участником не отозваны.
7. Заявка на участие, поданная в срок, указанный в извещении о закупке, автоматически регистрируется на УТП Сбербанк-АСТ. Заявки, поданные после дня окончания срока подачи заявок на участие, указанного в извещении о закупке, не принимаются.
8. После окончания срока подачи заявок Оператор УТП Сбербанк-АСТ направляет Организатору закупки заявки, поданные Участниками закупки.
9. В случае если на дату окончания срока приема заявок на участие, указанного в извещении о закупке, подано менее двух заявок, процедура закупки признается несостоявшейся.
10. Внесение изменений в извещение и (или) документацию о закупке
  1. Заказчик (Организатор закупки) вправе в любое время до окончания срока подачи заявок на участие принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. В течение 3 (трех) дней с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются в ЕИС.
  2. В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию о закупке срок окончания подачи заявок на участие продлевается таким образом, чтобы срок подачи заявок составлял не менее 4 (четырех) рабочих дней.
  3. Уведомление о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке направляется оператором УТП Сбербанк-АСТ в личные кабинеты участников, подавших заявки на участие.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ И СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ
1. Участник закупки при составлении заявки на участие должен руководствоваться требованиями к ее составу и содержанию, определенными в настоящем пункте.
2. Заявка на участие состоит из двух частей и ценового предложения. Все части заявки подаются участником закупки одновременно.
3. Заявка на участие подготавливается в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке.
4. Первая часть заявки не должна содержать сведения об участнике (наименование, адрес местонахождения, номер контактного телефона, адрес электронной почты, сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и т.п.) и (или) о его ценовом предложении.
5. Первая часть заявки на участие включает в себя:
  1) технико-коммерческое предложение в отношении предмета закупки, заполненное в части предложения Участника (по форме приложения 1 к документации о закупке), содержащее описание и объем поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки.
6. Вторая часть заявки должна содержать следующие сведения и документы (копии отсканированных оригиналов документов):
  1. заявку Участника, заполненную и подписанную уполномоченным лицом (по форме приложения 3 к документации о закупке).
    Если Участником закупки выступает коллективный участник, заявка подается и подписывается лидером коллективного участника от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника;
  2. предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) продукции, в отношении предмета закупки (по форме приложения 4 к документации о закупке), содержащее требования к поставляемому товару, выполняемой работе, оказываемой услуге.
  3. анкету Участника, заполненную и подписанную уполномоченным лицом (по форме приложения 5 к документации о закупке).
    
    9
    Если Участником закупки выступает коллективный участник, анкета подписывается лидером коллективного участника, и должна содержать сведения в отношении каждого лица (группы лиц) коллективного участника;
  4. копию соглашения (иного документа) между членами коллективного участника (в произвольной форме), в котором установлена солидарная ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора (если участником закупки выступает коллективный участник);
  5. план распределения объемов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг между членами коллективного участника (по форме приложения 8 к документации о закупке), подписанный каждым членом коллективного участника (если участником закупки выступает коллективный участник);
  6. декларацию соответствия члена коллективного участника (по форме приложения 9 к документации о закупке) в отношении каждого члена коллективного участника (если участником закупки выступает коллективный участник);
  7. сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства либо декларацию о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона Российской Федерации от 24 июля 2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» по форме приложения 6 к документации о закупке в случае отсутствия сведений об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
    Если Участником закупки выступает коллективный участник, то заявка на участие должна содержать сведения из единого реестра СМСП либо декларацию о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам СМСП в отношении каждого члена коллективного участника;
  8. выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении закупки или выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении закупки.
    Иностранные Участники закупки предоставляют надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения извещения о проведении закупки;
  9. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении или об избрании, либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки и лица, выступающего на стороне участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела – руководитель). В случае если от имени юридического лица действует иное лицо, заявка на участие должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
  10. учредительные документы (для юридических лиц);
  11. бухгалтерский баланс участника на последнюю отчётную дату;
  12. копию отчета о финансовых результатах участника на последнюю отчетную дату;
  13. решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации,
    учредительными документами юридического лица и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
    В случае если для данного Участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, Участник представляет соответствующее письмо.
    В случае если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие для Участника невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством и учредительными документами Участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, Участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае признания его победителем процедуры закупки представить вышеуказанное решение до момента заключения договора;
  14. выписку из единого реестра членов саморегулируемых организаций, соответствующую требованиям части 4 статьи 55.17 Градостроительного кодекса Российской Федерации, по форме, утвержденной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору приказом № 86 от 04.03.2019;
  15. банковскую гарантию, если требование обеспечения заявки на участие установлено в извещении о закупке, и Участник выбрал способ обеспечения заявки путем предоставления банковской гарантии.
  5.6.1. пакет дополнительных документов (копий документов) для оценки заявок Участников закупки в соответствии с критериями оценки (раздел 12 документации о закупке) включает в себя:
  а) справку об опыте исполнения договоров на выполнение работ, аналогичных предмету закупки, за период с 01.01.2016 до даты окончания срока подачи заявок на участие независимо от даты заключения договора (по форме приложения 10 к документации о закупке), подписанную уполномоченным лицом;
  б) договоры (контракты) со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, на выполнение работ, аналогичных предмету закупки, в соответствии со справкой об опыте исполнения договоров;
  в) акты о приемке выполненных работ, аналогичных предмету закупки, в которых указан состав работ, их объем и стоимость, по договорам в соответствии со справкой об опыте исполнения договоров.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Заявки Участников закупки рассматривает закупочная комиссия АО «ПО «Севмаш» – уполномоченный орган по рассмотрению, оценке и сопоставлению поступивших заявок и определению победителей процедуры закупки.
2. К рассмотрению принимаются документы, представленные Участником закупки в составе заявки на участие. Подача заявок осуществляется через личный кабинет Участника закупки на электронной площадке
  1. Рассмотрение первых частей заявок на участие осуществляется в срок, указанный в извещении о закупке и документации о закупке.
  2. При рассмотрении первых частей заявок Участников осуществляется проверка: а) состава, содержания и оформления первой части заявки на соответствие
    требованиям документации о закупке;
    б) соответствия предлагаемой продукции и условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке;
3. По результатам рассмотрения первых частей заявок Участников принимается решение об отказе в допуске к участию в закупке или признания их участниками закупки.
4. При рассмотрении первых частей заявок на участие закупочная комиссия отказывает в допуске Участникам закупки в случае:
  а) непредставления в составе первой части заявки на участие документов и сведений, предусмотренных пунктом 5.5 документации о закупке;
  б) нарушения требований документации о закупке по оформлению первой части заявки и ее содержанию;
  в) несоответствия продукции и (или) условий исполнения договора требованиям, установленным в документации о закупке;
  г) несоблюдения требований к описанию продукции, предлагаемой к поставке, предусмотренных документацией о закупке;
  д) наличия в составе заявки на участие недостоверных сведений;
  е) наличие в первой части заявки на участие сведений об Участнике закупки и (или) о ценовом предложении.
5. Заказчик (Организатор закупки) вправе проверить достоверность сведений, представленных Участником закупки.
6. Заявки Участников, которые признаны соответствующими требованиям документации о закупке, допускаются к дальнейшему проведению процедуры закупки.
7. Заявки Участников, которые признаны не соответствующими требованиям документации о закупке, в дальнейшем к участию в процедуре закупки не допускаются.
8. Отсутствие в заявке на участие указания (декларирования) страны происхождения поставляемой продукции не является основанием для отклонения заявки на участие, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранной продукции.
9. В случае если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок принято решение об отказе в допуске всем Участникам или только одна заявка на участие признана соответствующей требованиям закупочной документации, процедура закупки признается несостоявшейся.
10. Результаты рассмотрения первых частей заявок оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие. Протокол рассмотрения первых частей заявок размещается на УТП Сбербанк-АСТ не позднее трех дней даты его подписания. Оператор УТП Сбербанк- АСТ размещает протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в ЕИС.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
1. Рассмотрение вторых частей заявок
  1. После размещения протокола рассмотрения первых частей заявок Оператор УТП Сбербанк-АСТ направляет организатору закупки вторые части заявок участников, допущенных к дальнейшему участию в закупке.
  2. Не направляются вторые части заявок Участников, заявки которых были отклонены.
  3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие осуществляется в срок, указанный в извещении о закупке и документации о закупке.
  4. При рассмотрении вторых частей заявок Участников осуществляется проверка:
    а) состава, содержания и оформления второй части заявки на соответствие требованиям документации о закупке;
    б) участника закупки (в том числе всех лиц, выступающих на стороне одного Участника закупки) на соответствие требованиям, установленным в документации о закупке.
РАССМОТРЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ
1. После размещения протокола рассмотрения вторых частей заявок Оператор УТП Сбербанк-АСТ направляет организатору закупки ценовые предложения участников в составе заявок.
2. При рассмотрении ценовых предложений Участников Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в процедуре закупки, которые не были отклонены, для выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных в закупочной документации (раздел 12 закупочной документации).
3. На основании результатов оценки заявок на участие закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в процедуре закупки, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.
4. В случае если в нескольких заявках на участие содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок на участие, содержащих такие же условия.
5. Победителем процедуры закупки признается Участник закупки, заявка на участие которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критериев, указанных в закупочной документации, и заявке на участие в процедуре закупки которого присвоен первый номер.
6. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений, с учетом ценовых предложений участников, оформляются итоговым протоколом. Итоговый протокол по результатам рассмотрения и оценке заявок на участие размещается на УТП Сбербанк-АСТ. Оператор УТП Сбербанк-АСТ размещает итоговый протокол по результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в ЕИС.
7. Признание закупочной процедуры несостоявшейся
  1. Запрос предложений признается несостоявшимся:
    1. если по окончании срока подачи заявок на участие не подано ни одной заявки;
    2. если на основании результатов рассмотрения заявок на участие принято решение об отказе в допуске к участию всех участников;
    3. если на основании рассмотрения заявок на участие принято решение о допуске к участию только одного участника, подавшего заявку на участие.
  2. В случае признания запроса предложений несостоявшимся оформляется протокол с указанием информации о признании процедуры закупки несостоявшейся, который размещается на УТП Сбербанк-АСТ и в ЕИС не позднее трех дней с даты его подписания.
    8.8. Любой Участник закупки, в том числе подавший единственную заявку на участие в процедуре закупки вправе не позднее десяти дней с даты размещения итогового протокола направить в письменной форме или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов рассмотрения и оценки относительно своей заявки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА
1. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней и не позднее чем через 20 (двадцать) дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола. В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействий) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки, договор заключается не позднее чем через 5 (пять) дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействий) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки.
2. Договор заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, документацией о закупке, извещением об осуществлении закупки, и составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных победителем процедуры закупки в заявке, в проект договора, прилагаемый к документации о закупке (приложение 11 к документации о закупке). Форма проекта договора (вместе с приложениями к нему), входящего в состав документации о закупке, и его условия, являются обязательными. Подача встречных предложений не допускается.
3. Информация о стране происхождения продукции указывается в договоре на основании сведений, содержащихся в заявке на участие, представленной Участником, с которым заключается договор.
4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым принято решение заключить договор, обеспечения исполнения договора, если такое требование было предусмотрено в закупочной документации.
5. Договор по результатам закупки заключается с использованием программно- аппаратных средств электронной площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Участника закупки, Заказчика.
6. После размещения в ЕИС итогового протокола Заказчик (Организатор закупки) направляет Участнику закупки, признанному победителем, проект договора. Участник закупки, с которым заключается договор, должен подписать договор в течение 3 (трех) дней со дня получения проекта договора.
7. В случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, Участник закупки, с которым заключается договор, составляет и направляет Заказчику с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки протокол разногласий к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, закупочной документации и своей заявке.
8. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет Участнику закупки, с которым заключается договор, доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащихся в протоколе разногласий замечания.
9. Организатор закупки (Заказчик) перед подписанием договора вправе провести с Участником, с которым заключается договор, переговоры, направленные на снижение цены за единицу приобретаемой продукции (при условии сохранения количества закупаемой продукции) либо уточнение условий договора, которые не были зафиксированы в проекте договора, в извещении о закупке и предложении победителя закупки, с которым принято решение заключить договор, и заключить договор на условиях, согласованных в процессе проведения преддоговорных переговоров.
10. Участник закупки, с которым принято решение заключить договор, признается уклонившимся от заключения договора, если нарушен срок подписания договора либо представлено ненадлежащее обеспечение исполнения договора.
11. Признание победителя процедуры закупки уклонившимся от заключения договора производится по решению закупочной комиссии, осуществившей выбор победителя.
12. В случае если Участник закупки, с которым принято решение заключить договор (участник несостоявшейся конкурентной процедуры), признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе:
  а) обратиться в суд с иском о требовании в понуждении победителя процедуры заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора;
  б) заключить договор с Участником закупки, который предложил такие же, как и победитель процедуры закупки, условия исполнения договора, или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем процедуры закупки, который признан уклонившимся от заключения договора (при состоявшейся процедуре).
13. Закупочная комиссия вправе отказаться от заключения договора в случае:
  1. возникновения обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующим документом и влияющих на целесообразность заключения и (или) исполнения договора;
  2. непредвиденного изменения потребности в продукции, в том числе изменения производственных и иных программ, изменения проектной документации, изменения условий договора с головным заказчиком, во исполнение которого проводилась закупка;
  3. отсутствия одобрения заключения договора органом управления заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации;
  4. отсутствия финансирования;
  5. необходимости исполнения предписания контролирующих органов и(или) вступившего в законную силу судебного акта;
  6. наличия существенных ошибок, допущенных при подготовке извещения и(или) документации о закупке, включая проект договора, препятствующих исполнению договора и удовлетворению потребностей заказчика;
  7. изменения норм законодательства Российской Федерации, регулирующих порядок исполнения договора и (или) обосновывающих потребность в продукции.
14. Информация об отказе от заключения договора размещается в ЕИС не позднее 3 (трех) дней после принятия такого решения.
15. При исполнении договора, заключенного с Участником закупки, которому предоставлен приоритет в соответствии с пунктом 11.1, не допускается замена страны происхождения продукции за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранной продукции поставляется российская продукция, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) такой продукции не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам продукции, указанной в договоре.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Обеспечение заявки предоставляется в случае, если требование установлено в извещении о закупке. Размер обеспечения устанавливается в извещении о закупке.
2. Обеспечение заявки на участие может быть предоставлено путем внесения денежных средств или путем предоставления безотзывной банковской гарантии. Участник закупки самостоятельно выбирает способ предоставления обеспечения заявки.
3. Обеспечение заявки на участие путем внесения денежных средств.
4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие, вносятся участником закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5. Порядок внесения денежных средств определяется регламентом УТП Сбербанк-АСТ.
6. Обеспечение заявки путем предоставления безотзывной банковской гарантии.
  1. Банковская гарантия должна быть выдана банком, отвечающим требованиям, установленным пунктом 3 статьи 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации.
  2. Банковская гарантия должна содержать:
    а) сумму банковской гарантии в размере обеспечения заявки, установленном в извещении о закупке; подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае уклонения или отказа Участника закупки заключить договор,
    б) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
    в) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки неисполнения гарантом обязательств по оплате денежной суммы по банковской гарантии;
    г) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
    д) срок действия банковской гарантии, который должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок;
    е) условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
  3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
    а) размещения на Сбербанк-АСТ извещения об отмене процедуры закупки – Участникам, подавшим заявки на участие;
    б) поступления Организатору закупки уведомления об отзыве заявки на участие – Участнику, подавшему такую заявку и предоставившему обеспечение;
    в) подписания протокола рассмотрения заявок на участие – Участникам, предоставившим обеспечение и не допущенным к участию в процедуре закупки;
    г) подписания итогового протокола – Участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за предложением победителя процедуры, заявке которого был присвоен второй номер;
    д) заключения договора с победителем процедуры – победителю процедуры;
    е) заключения договора с победителем процедуры – Участнику закупки, заявке которого присвоен второй номер;
    ж) принятия решения о признании единственной заявки Участника закупки несоответствующей требованиям документации о закупке – единственному Участнику закупки;
    з) со дня принятия решения о незаключении договора (но не более 20 календарных дней с даты подписания протокола, составляемого в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной закупки)), с участником, единственно допущенным к участию в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки или подавшим единственную заявку на участие в процедуре закупки, соответствующую требованиям извещения о закупке.
ПРЕФЕРЕНЦИИ
1. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами и являющимся предметом настоящей процедуры (далее – приоритет). Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
2. Оценка и сопоставление заявок, которые содержат предложения о поставке продукции российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по критерию «Цена договора» производятся по предложенной в указанных заявках
  цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке.
3. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случае, предусмотренном пунктом 11.6 г), цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в приложении 7 к закупочной документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам процедуры закупки, определяемый как результат деления цены, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора.
4. Участник закупки в заявке, в соответствующей её части, содержащей предложение о поставке товара, должен указать (декларировать) наименования страны происхождения поставляемых товаров.
5. Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам осуществляется на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
6. Приоритет не предоставляется в случаях, если:
  а) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником процедуры;
  б) в заявке на участие не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами;
  в) в заявке на участие не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами;
  г) в заявке на участие, представленной участником, содержится предложение о поставке продукции российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость продукции российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всей предложенной таким участником продукции.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Общие положения

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в процедуре закупки, закупочная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями, указанными в закупочной документации.

Критериями оценки заявок на участие в процедуре закупки являются следующие:

№ п/п

Наименование критерия

Обозначение

Значимость критерия, %

Цена договора

Опыт выполнения аналогичных работ

ОР

Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в закупочной документации равна 100.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в процедуре закупки закупочной комиссией каждому участнику закупки относительно других присваиваются рейтинги по соответствующим критериям.
Значимость критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности критериев, выраженный в процентах.
Коэффициент значимости критерия оценки – вес критерия оценки в совокупности оценки, деленный на 100 (выраженный в долях).
Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию оценки, определяется как оценка в баллах, полученная участником по результатам оценки по данному критерию, умноженная на коэффициент значимости критерия.
Количество баллов, присуждаемых заявке по критерию оценки, округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора производится по результатам расчета итогового рейтинга.
Итоговый рейтинг заявки ( рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявок, установленному в документации:
,
где i – номер, присвоенный заявке при ее поступлении;

– рейтинг заявки по критерию «цена договора»;
– рейтинг заявки по критерию «опыт выполнения аналогичных работ».
Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый
номер.
Победителем признается участник процедуры закупки, заявке на участие
которого присвоен первый номер.
где – рейтинг заявки по критерию «опыт выполнения аналогичных работ»;
– количество баллов, полученных участником по результатам оценки по критерию «опыт выполнения аналогичных работ».

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Технико-коммерческое предложение;

Приложение 2. Опись документов, входящих в состав заявки на участие. Приложение 3. Заявка Участника;

Приложение 4. Предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) продукции

Приложение 5. Анкета Участника.

Приложение 6. Декларация о соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Приложение 7. Сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги.

Приложение 8. План распределения объемов поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.

Приложение 9. Декларация соответствия члена коллективного участника. Приложение 10. Справка об опыте исполнения договоров.

Приложение 11. Проект договора.

Таблица 1

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Приложение 1 к документации о закупке

№ п/п

Требование Заказчика

Предложение Участника

Наименование и характеристики продукции

Ед. изм.

Коли- чество

Наименование и характеристики продукции

Ед. изм.

Коли- чество

Страна происхождения продукции

Работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту:

усл. ед

Таблица 2

Наименование показателя

Требование Заказчика

Предложение Участника

Сроки поставки продукции

Сроки выполнения работ, в том числе начальные, промежуточные и окончательные, в соответствии с Календарным планом (графиком) работ (приложение

№ 4 к договору).

Условия поставки продукции

Условия выполнения работ: в соответствии с условиями договора.

Наименование показателя

Требование Заказчика

Предложение Участника

Условия оплаты

Оплата производится в безналичной форме путем перечисления на расчетный счет исполнителя. Заказчик выплачивает аванс в размере 30% от цены договора в течение 15 рабочих дней с даты заключения договора на основании счета на предоплату.

Заказчик осуществляет промежуточный платеж в размере 40% от цены договора в течение 15 календарных дней со дня получения счета-фактуры, выставленного в течение 5 дней, после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки проектно-сметной документации (в т.ч. материалы инженерных изысканий, проект планировки территории и проект межевания территории), с приложением полученных согласований и положительного заключения Государственной экспертизы.

Заказчик производит окончательный расчет в размере 30% от цены договора, в течение 15 календарных дней со дня получения счета-фактуры, выставленного в течение 5 дней, после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки рабочей документации.

Приложение 2 к документации о закупке

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

№ п/п	Наименование документа	Наименование файла	Кол-во страниц
1.
2.
3.
...

должность уполномоченного лица		подпись		Ф.И.О.
М.П.

Примечание: Прилагаемые к заявке на участие в процедуре закупки документы, в соответствии с п. 5.6 документации о закупке должны быть отсканированы одним файлом в порядке согласно описи документов либо несколькими файлами, при этом файлы должны быть пронумерованы, названы на русском языке в соответствии с описью документов (№ по порядку,

наименование файла, страницы с

по ).

Приложение 3 к документации о закупке

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

Изучив извещение о проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение распределительной подстанции-III подъема. Строительство новой электрической распределительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в районе центральной вахты», размещенное в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и на УТП Сбербанк-АСТ (указывается номер процедуры на УТП Сбербанк-АСТ), документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия, Участник

в лице

полное и сокращенное наименование Участника с указанием организационно-правовой формы

действующего на основании

ИНН Участника зарегистрированный по адресу:

должность и Ф.И.О.

фактический адрес:

юридический адрес Участника

Согласен исполнить условия договора в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке, на условиях проекта договора, размещенного в составе документации о закупке.
Настоящей заявкой подтверждает, что указать наименование Участника:
- является правомочным заключать договор;
- не находится в процессе ликвидации (для юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);
- не является организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность, которой приостановлена;
- не имеет задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
- не находится в Федеральных реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- обладает необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию и(или) оформлению допуска на поставку товара, производство работ, оказание услуг в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора.

Гарантирует достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждает право Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных для всех Участников закупки условий, запрашивать у нас, уполномоченных органов власти и упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения.

должность уполномоченного лица		подпись		Ф.И.О.
М.П.

Приложение 4 к документации о закупке

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ПРОДУКЦИИ

на разработку проектной и рабочей документации «Техническое перевооружение распределительной подстанции-III подъема и строительство электрической распределительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в районе центральной вахты»

№ п.п.	Перечень основных требований	Содержание требований
1. Общие данные
1.1	Основание для проектирования	Техническое задание от 24.07.2017 № 63.64.02/808.
1.2	Наименование Заказчика	Акционерное общество «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск, Архангельская область (АО «ПО «Севмаш»),
1.3	Район, пункт и площадка строительства	Россия, Архангельская область, г. Северодвинск, Архангельское шоссе, д. 58. Климатические условия района строительства принять по СП 131.13330.2012. Основные характеристики нагрузок принять по СП 20.13330.2016. Возможность влияния опасных природных процессов уточнить при выполнении инженерных изысканий.
1.4	Площадь технического перевооружения и строительства	395 м2
1.5	Назначение объекта	Обеспечение электроснабжения распределительной трансформаторной подстанции третьего подъема (РП- подъема) по первой категории электроприемников.
1.6	Вид строительства	Техническое перевооружение, строительство.
1.7	Этапы строительства	Не предусмотрены.
1.8	Перечень объектов
1.9	Источники и объёмы финансирования. Предельная сметная стоимость строительства	Предельная сметная стоимость работ определяется по результатам разработки проектной документации. Финансирование реконструкции осуществляется за счет собственных средств Заказчика.
1.10	Источник финансирования разработки проектной документации и проведения инженерных изысканий, проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, разработки рабочей документации	Собственные средства Заказчика.
1.11	Стадийность проектирования	1. Проектная документация (с разработкой и утверждением проекта планировки территории и проекта межевания территории).

техническое перевооружение насосной станции третьего подъема (распределительной подстанции  подъема);
модернизация электрических сетей;
строительство объекта: «Распределительная подстанция РТП-16».

		2. Рабочая документация.
1.12	Сроки строительства	Начало – 2021 г. Окончание – 2022 г.
1.13	Исходная разрешительная документация	В соответствии с действующими требованиями.
1.14	Генеральная проектная организация	Определяется в установленном порядке.
1.15	Особые условия строительства, сведения об идентификации зданий и сооружений	Принять идентификацию объектов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» по следующим признакам: Распределительно-трансформаторная подстанция РТП-16: «Градостроительный кодекс РФ» не относится к особо опасным и технически сложным объектам; № 384-Ф3 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности – нормальный; 7) код (ОКОФ) по ОК 013-2014: 210.00.11.10.730. Распределительная подстанция РП-III подъема: «Градостроительный кодекс РФ» не относится к особо опасным и технически сложным объектам; № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» уровень ответственности – нормальный; 8) код (ОКОФ) по ОК 013-2014: 220.41.20.20.301.

назначение объекта – обеспечение электроснабжения распределительной трансформаторной подстанции третьего подъема (РП- подъема) по первой категории электроприемников, обеспечение электроснабжением потребителей, запитанных от ТП- 16;
объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность;
сейсмичность площадки строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2014 по карте ОСР-2015-А. Категория опасности природных воздействий в соответствии со СНиП 22-01-95 оценивается как умеренно опасные по скорости ветра 25-40 м/с повторяемостью 0,05-0,1 ед. в год;
в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ
объект без постоянного пребывания людей;
в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009
1. назначение объекта – обеспечение электроснабжением насосов для подачи пресной воды АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка, о. Ягры и СТЭЦ-1;
2. объект не принадлежит к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально- технологические особенности которых влияют на их безопасность;
3. сейсмичность площадки строительства принять в соответствии с СП 14.13330.2014 по карте ОСР-2015-А. Категория опасности природных воздействий в соответствии со СНиП 22-01-95 оценивается как умеренно опасные по скорости ветра 25-40 м/с повторяемостью 0,05-0,1 ед. в год;
4. в соответствии с Федеральным законом № 190-ФЗ
5. По пожарной и взрывопожарной опасности имеет помещения категории (Д). Класс конструктивной пожарной опасности - СО. По функциональной пожарной опасности относится к классу Ф5.1. Степень огнестойкости – II;
6. объект без постоянного пребывания людей;
7. в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2009

2. Основные требования к проектным решениям
2.1	Архитектурно- строительные и планировочные решения	Проектом предусмотреть: - техническое перевооружение и строительство объектов в соответствии с требованиями технического задания от 24.07.2017 № 63.64.02/808, результатами инженерных изысканий, требованиями нормативной документации;
2.2	Конструктивные решения	Определить проектной документацией в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (в редакции, действующей на момент проектирования). При разработке конструктивных решений применять современные материалы и оборудование с внедрением современных стандартов безопасности, сертифицированные для применения в строительстве сооружений данного функционального назначения.
2.3	Технологические решения	Технологические решения выполнить на основании технического задания № 63.64.02/808 согласно действующим на территории Российской Федерации стандартам, нормам и правилам проектирования, с учетом требований действующих федеральных и ведомственных нормативно-правовых актов, а также в обеспечение промышленной, экологической, санитарно- и взрывопожарной безопасности при соблюдении мероприятий и требований технической эксплуатации объекта.
2.4	Применяемое оборудование, обоснования применения импортного оборудования, организация труда и т.д.	Применяемое оборудование уточняется на стадии разработки проектной документации. Порядок организации труда определяется в соответствии с действующими нормами.
2.5	Инженерные решения	Принимаются согласно техническому заданию № 63.64.02/808 и техническим условиям Заказчика. Предусмотреть модернизацию электрических сетей, вынос инженерных сетей, попавших в пятно застройки РТП-16
2.6	Инженерные системы зданий, сооружений	От действующих сетей организации в соответствии с техническими условиями Заказчика
2.7	Режим работы производства	Режим работы двухсменный, продолжительность смены 8 часов, 40-часовая рабочая неделя.
2.8	Управление производством, охрана труда	Организованную структуру управления принять существующую в организации. Условия охраны труда разрабатываются в соответствии с действующими нормами и правилами.
2.9	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды. Требования по утилизации строительных отходов	В соответствии с техническим заданием №63.64.02/808. Предусмотреть разработку природоохранных мероприятий в объеме, который определен законодательством РФ.
2.10	Требования к специальным разделам проектной документации	В разделе «Иная документация, в случаях, предусмотренных Федеральными законами» разработать в установленном порядке на основании требований «Градостроительного кодекса Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ, подраздел: - «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

перекладку и устройство инженерных сетей в соответствии с результатами инженерных изысканий;
вынос энергокоммуникаций из пятна застройки.

2.11	Требования по разработке мероприятий по пожарной безопасности	В соответствии с техническим заданием. В соответствии действующими нормативными документами
2.12	Основные технико- экономические показатели	Определить при разработке проектной документации
2.13	Требования к составу документации	В состав проектной документации должны быть включены спецификации, опросные листы, задания заводам-изготовителям и коммерческие предложения изготовителей (поставщиков) оборудования. Оформление документации выполнить по ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
2.14	Требования к проекту организации строительства	Проект организации строительства разработать в соответствии с нормами, правилами и требованиями законодательства, в объёме, который определён постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 48.13330.2011, МДС 12-46.2008, МДС 81-35.2004.
2.15	Жилищное и культурно- бытовое строительство	Не предусмотрено
2.16	Благоустройство и озеленение	Благоустройство и озеленение территории разработать в соответствии с действующими нормами и правилами
2.17	Категории по пожарной и взрывопожарной опасности	Определить при разработке проектной документации
2.18	Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружени	Разработать мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений
2.19	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов	Не предусмотрены
3. Дополнительные требования
3.1	Генеральный подрядчик	Определяется в установленном порядке
3.2	Потребность в инженерных изысканиях	Выполнить необходимые инженерные изыскания в соответствии с действующими нормативными требованиями
3.3	Количество экземпляров проектной и рабочей документации	Документацию (включая сметную) выполнить в 4-х экземплярах в печатном виде и в 1-м экземпляре на электронном носителе с возможностью последующего редактирования (таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, графическая часть в формате AutoCad и (*.pdf), сметы в формате XML и Microsoft Excel)

Разработать и утвердить в Администрации МО «Северодвинск» проект планировки территории и проект межевания территории.
Разработать проектную и сметную документацию в соответствии с нормами, правилами и требованиями федерального законодательства, в объеме, который определён постановлениями Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», «Градостроительным кодексом Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ.

Получить положительное заключение государственной экспертизы.
Разработать рабочую документацию в соответствии с проектной документацией, получившей положительное заключение государственной экспертизы.

3.4	Исходные данные	Заказчик выдает исполнителю техническое задание и необходимую исходно-разрешительную документацию в установленном порядке.
3.5	Согласование документации	Согласование проектной и сметной документации со всеми разрешительными и надзорными инстанциями в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации в области проектирования объектов капитального строительства выполняет проектная организация.
3.6	Сметная документация	Сметную документацию разработать в соответствии с требованиями «Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации» МДС 81-35.2004. В сметной документации представить ведомости объемов строительных и монтажных работ (с подсчетами), спецификации на оборудование, оформленные в установленном порядке и определенные по проектным материалам. Прайс-листы на оборудование выбираются заказчиком из предложенных вариантов проектантом на основании конъюнктурного обзора цен с выбором наиболее экономичного, отвечающего всем требованиям варианта. Локальные и объектные сметные расчеты выполнить в сметно- нормативной базе ФСНБ-2001 (на 01.01.2001) в редакции 2017 г. (c последними актуальными изменениями). Сводный сметный расчет стоимости строительства составить в базисном уровне цен с пересчетом в текущий уровень цен индексами Минстроя России к СМР, актуальными на дату выпуска документации.
3.7	Требования к качеству конечной продукции	Содержание и качество документации должно соответствовать требованиям государственных стандартов системы проектной документации для строительства, единой конструкторской документации и иным нормативным документам в области проектирования объектов капитального строительства.

должность уполномоченного лица		подпись		Ф.И.О.
М.П.

Наименование Участника

Приложение 5 к документации о закупке

АНКЕТА УЧАСТНИКА


№ п/п	Наименование	Сведения об Участнике
1	Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника (полное и сокращенное наименование)
2	Статус Участника (завод-изготовитель, дилер или официальный представитель, торговый дом, посредник)
3	Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%)
4	Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц /индивидуальных предпринимателей (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) (дата и номер, кем выдано)
5	ИНН Участника
6	Юридический адрес Участника
7	Почтовый адрес Участника
8	Паспортные данные, сведения о месте жительства	(для физического лица и индивидуального предпринимателя)
9	Сведения о территориальном представительстве Участника в городе Северодвинске
10	Сведения о территориальном представительстве Участника в городе Архангельске
11	Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты)
12	Телефоны Участника (с указанием кода города)
13	Факс Участника (с указанием кода города)
14	Адрес электронной почты Участника
15	Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона
16	Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника
17	Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника, имеющего право подписи договора, с указанием должности и контактного телефона
18	Фамилия, Имя и Отчество контактного лица Участника с указанием должности, контактного телефона и адреса электронной почты

должность уполномоченного лица		подпись		Ф.И.О.
М.П.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Приложение 6 к документации о закупке

o соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

Подтверждаем, что

наименование Участника закупки

в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» удовлетворяет критериям отнесения организации к субъектам

указывается субъект малого или среднего предпринимательства в зависимости от критериев отнесения

и сообщаем следующую информацию:

Адрес местонахождения (юридический адрес):
ИНН/КПП:
ОГРН:
№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе

Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах деятельности1:

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние Пок предприятия	азатель
12	2	3	4	5
1	Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов инвестици- онных фондов) в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, процентов	не более 25
2	Суммарная доля участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью3, процентов	не более 49
3	Акции акционерного общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством Российской Федерации		да (нет)
4	Деятельность хозяйственного общества, хозяйствен- ного партнерства заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллекту- альной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно хозяйст- венного общества, хозяйственного партнерства – бюджетным, автономным научным учреждениям или являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования		да (нет)



№ п/п

Наименование сведений

Малые предприятия

Средние предприятия

Показатель

Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного партнерства статуса участника проекта в соответствии с Федеральным законом

«Об инновационном центре «Сколково»

да (нет)

Учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике»

да (нет)

Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год, человек

до 100 включительно

от 101 до 250 включительно

указывается количество человек

(за предшест- вующий календарный год)

до 15 – микропред- приятие

Доход за предшествующий календарный год, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем осуществляемым видам деятельности и применяется по всем налоговым режимам, млн. рублей

800

2000

указывается в млн. рублей

(за предшест- вующий календарный год)

120 в год – микро- предприятие

Содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей сведения о лицензиях, полученных соответственно юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем

подлежит заполнению

Сведения о видах деятельности юридического лица согласно учредительным документам или о видах деятельности физического лица, внесенного в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

Сведения о производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2

подлежит заполнению

Сведения о соответствии производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товарах, работах, услугах критериям отнесения к инновационной продукции, высокотехнологичной продукции

да (нет)

Сведения об участии в утвержденных программах партнерства отдельных заказчиков с субъектами малого и среднего предпринимательства

да (нет)

(в случае участия  наименование заказчика, реализующего программу партнерства)

Сведения о наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя в предшествующем календарном году контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и (или) договоров, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»

да (нет)

(при наличии  количество исполненных контрактов или договоров и общая сумма)

№ п/п	Наименование сведений	Малые предприятия	Средние предприятия	Показатель
12	2	3	4	5
15	Сведения о том, что руководитель, члены коллегиального исполнительного органа, главный бухгалтер субъекта малого и среднего предпринимательства не имеют судимости за преступления в сфере экономики, а также о том, что в отношении указанных физических лиц не применялось наказание в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, связанной с деятельностью субъекта малого и среднего предпринимательства, и административное наказание ввиде дисквалификации		да (нет)
16	Информация о наличии сведений о субъекте малого и среднего предпринимательства в реестрах недобросовестных поставщиков, предусмотренных федеральными законами «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»		да (нет)

должность уполномоченного лица		подпись		Ф.И.О.
М.П.

1 Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в течение 3 календарных лет, следующих один за другим.

2 Пункты 1-11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.

3 Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не

являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью, соответствующие требованиям, указанным в подпунктах «в»-«д» пункта 1 части 1.1 статьи 4 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Приложение 7 к документации о закупке

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ (ДАЛЕЕ – ПРОДУКЦИИ)

№ п/п

Наименование единицы продукции

Единица измерения

Цена за единицу продукции

без НДС, руб.

Цена за единицу продукции

с НДС, руб.

Работы по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение распределительной подстанции

– III подъема. Строительство новой электрической распределительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в районе центральной вахты»

усл. ед.

3 702 500,00

4 443 000,00

Приложение 8 к документации о закупке

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

№ п/п	Наименование и объем поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги	Наименование лица, поставляющего товар, выполняющего работу, оказывающего услугу, и его роль в проекте (лидер/член Коллективного участника)	Стоимость товара, работы, услуги	Сроки поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (начало и окончание)
№ п/п			в % от общей стоимости
1.
2.
3.
…
…
ИТОГО			100%	Х

должность уполномоченного лица подпись Ф.И.О.

МП

Приложение 9 к документации о закупке

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

Выступая в качестве члена Коллективного участника, лидером которого является наименование участника процедуры закупки, от имени которого подается заявка,настоящим подтверждаем, что в отношении наименование члена Коллективного участника не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоятельным (банкротом) или об открытии конкурсного производства, деятельность наименование члена Коллективного участника не приостановлена, а также, что размер задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год не превышает 25 % (Двадцати пяти процентов) балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

В соответствии с дополнительными требованиями к Участникам закупки подтверждаем отсутствие сведений об наименование члена Коллективного участника в реестре недобросовестных поставщиков, (подрядчиков, исполнителей), предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

должность уполномоченного лица подпись Ф.И.О.

МП

Приложение 10 к документации о закупке

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

№ п/п	Реквизиты договора(номер, дата)	Наименование заказчика, с которым заключен договор	Предмет договора	Стоимость договора, руб.		Сроки выполнения работ (год и месяц начала выполнения – год и месяц фактического окончания выполнения)
№ п/п	Реквизиты договора(номер, дата)	Наименование заказчика, с которым заключен договор	Предмет договора	без учета НДС	с учетом НДС



Итого

должность уполномоченного лица		подпись		Ф.И.О.
М.П.

Приложение 11 к документации о закупке

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Договор № 6185/41072

г. Северодвинск Архангельской обл. «_

»_ 20 г.

Акционерное	общество	«Производственное	объединение	«Северное
машиностроительное	предприятие»	(АО «ПО «Севмаш»),	именуемое в	дальнейшем

Заказчик, в лице заместителя генерального директора по логистике и материально- техническому обеспечению Крученкова Дмитрия Александровича, действующего на основании доверенности № 33 от 24.12.2018 г., с одной стороны, и (указать наименование организации), в лице (указать должность, фамилию, имя, отчество лица, подписывающего договор), действующего на основании устава (или доверенности) (выбрать нужное, указать номер и дату доверенности), именуемое в дальнейшем

«Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

Предмет договора
Цена
Порядок расчетов
Сроки выполнения работ

4.1. Сроки выполнения работ, в том числе начальные, промежуточные и окончательные, указаны в Календарном плане (графике) работ (приложение
№ 4).Исполнитель вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные договором, при условии письменного согласия Заказчика, при этом Исполнитель не вправе требовать увеличения цены договора.
Обязательства сторон
Сдача и приемка работ
Ответственность сторон
Форс-мажор
Порядок изменения и расторжения договора
Конфиденциальность, использование работ
Внесение изменений в техническую документацию
Прочие условия
- Приложение № 1 – Техническое задание;
- Приложение № 2 – Задание на разработку проектной и рабочей документации;
- Приложение № 3 – Сводный сметный расчет;
- Приложение № 4 – Форма календарного плана (графика) работ;
- Приложение № 5 – Выписка из «Инструкции о пропускном режиме АО «ПО «Севмаш» и «Положения о внутриобъектовом режиме в АО «ПО «Севмаш»;

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

ЗАКАЗЧИК:

164500, Архангельская обл., г. Северодвинск, Архангельское шоссе, 58. Телефон (818-4) 50-47-17

Факс (818-4) 58-02-19,

р/с 40702810004260013111

Архангельское отделение № 8637 ПАО Сбербанк, г. Архангельск К/с 30101810100000000601

ИНН 2902059091 ОКПО 07542856

КПП 997450001 БИК 041117601

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Наименование: Адрес:

Банк: БИК

р/счет к/счет

ИНН , КПП ОГРН

Тел.: Факс: e-mail:

Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению

Д.А. Крученков

М.П.

/ /

М.П.

Приложение № 1 к Договору №6185/41072

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое перевооружение распределительной подстанции- подъема и строительство новой электрической распределительной подстанции (РТП-16)

с коммуникациями в районе центральной вахты

№ 63.64.02/808

(Док ум ент размещен отдельным файлом )

Заказчик

Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению

Д.А. Крученков

Исполнитель

М.П.

Приложение № 2 к Договору № 6185/41072

ЗАДАНИЕ

на разработку проектной и рабочей документации

«Техническое перевооружениие распределительной подстанции- подъема

и строительство новой электрической распределительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в районе центральной вахты»

акционерного общества «Производственное объединение «Северное машиностроительное предприятие», г. Северодвинск, Архангельская область

(Док ум ент размещен отдельным файлом )

Заказчик

Заместитель генерального директора по логистике и материально-техническому обеспечению

Д.А. Крученков

Исполнитель

М.П.

Приложение № 3 к Договору № 6185/41072 СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(Заполн яется на основании предложени я уча ст ника)

Приложение № 4 к Договору № 6185/41072

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

по разработке проектной и рабочей документации по объекту: «Техническое перевооружение распределительной подстанции-III подъема и строительство электрической распределительной подстанции (РТП-16) с коммуникациями в районе центральной вахты»

Содержание работ по договору	Сроки выполнения работ
	начало	окончание
1 этап: Разработка проектной документации (в т.ч. материалы инженерных изысканий, проект планировки территории и проект межевания территории), государственная экспертиза	В течение 10 дней с даты заключения договора	В течение 20-ти месяцев с даты начала работ по 1 этапу
2 этап: Разработка рабочей документации	С момента получения положительного заключения государственной экспертизы	В течение 3-х месяцев с даты начала работ по 2 этапу

Заказчик

Исполнитель

АО «ПО «Севмаш»

Зам. генерального директора по логистике и материально- техническому обеспечению

Д.А. Крученков

М.П.

Приложение № 5 к Договору №6185/41072

ЧАСТЬ 1. Выписка из Инструкции о пропускном режиме в АО «ПО «Севмаш»

№ 66.72-1.02.275-2015

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящей инструкции применяются следующие обозначения и сокращения:

БП	- Бюро пропусков
ВО	- Ведомственная охрана
КПП	- контрольно-пропускной пункт
ОФЗ СБ ОНОТиЗ
РСО	- Режимно-секретный отдел
СБ	- Служба безопасности
СКУД	- система контроля управления доступом
УБУиО	- Управление бухгалтерского учета и отчетности
УК	- Управление кадров

Отдел физической защиты Службы безопасности
Отдел научной организации труда и заработной платы

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.4 Персонал, командированные лица, посетители и работники сторонних организаций, находящиеся на территории общества, обязаны выполнять требования пропускного и внутриобъектового режимов и строго соблюдать правила ядерной, радиационной и пожарной безопасности, установленные в обществе.
Лица, нарушающие указанные требования, подлежат привлечению к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОПУСКНОГО РЕЖИМА
5.5 Права и обязанности работников ВО.
Работники ВО свои должностные обязанности исполняют в соответствии с федеральным законом «О ведомственной охране». Имеют право, исходя из своих должностных обязанностей:
- требовать от работников, должностных лиц охраняемых объектов и других граждан соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов;
- проверять на охраняемых объектах и требовать предъявления в руки у лиц документы, удостоверяющие их личность, а также документы, дающие право на вход (выход) лиц, въезд (выезд) транспортных средств, внос (вынос), ввоз (вывоз) имущества на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;
- производить досмотр транспортных средств при въезде (выезде) на охраняемые объекты и с охраняемых объектов;
- проверять условия хранения имущества на охраняемых объектах, состояние инженерно-технических средств охраны; при выявлении нарушений, создающих на охраняемых объектах угрозу возникновения пожаров, безопасности людей, а также условий, способствующих хищениям имущества, принимать меры по пресечению указанных нарушений и ликвидации указанных условий;
ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА

На территории общества могут находиться только лица, работающие в установленное для них графиком время и лица, имеющие соответствующий пропуск, разрешающий им находиться на территории общества в данное время.
Вход на территорию общества разрешается не ранее чем за один час до начала работы.
Выход с территории общества должен быть произведен в течение одного часа после окончания рабочего времени (смены).
Пребывание на территории общества свыше одного часа после окончания основного рабочего времени (смены) допускается только с разрешения администрации подразделения и только по служебной необходимости.
Каждый работник может находиться только в тех подразделениях и на тех участках производства, куда ему разрешен доступ, и выполнять только ту работу, которая ему поручена администрацией и определена сменно - суточным заданием.
Работник обязан незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, препятствующей выполнению работ, угрожающей жизни и здоровью людей и сохранности имущества общества.
Работнику запрещается:
Перед началом рабочей смены каждый работник обязан отметить свой приход на работу, а по окончании рабочей смены – отметить уход с работы в порядке, установленном администрацией подразделения.
Администрация подразделения организует учет явки на работу и ухода с работы работников подразделения.
Лицам, находящимся на территории общества, запрещается производить действия, отвлекающие других работников от выполнения ими своих должностных обязанностей.
На территории общества запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества, а также находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
На территории общества запрещается торговля продуктами питания и промышленными товарами физическим и юридическим лицам без разрешения руководства общества.

ПРОПУСКА ДЛЯ ПЕРСОНАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОСЕТИТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ
ПРОПУСКОВ
БП:
- после окончания срока действия пропуска;
- при смене места работы;
- при увольнении работника из общества;
- при убытии в отпуск или командировку и других случаях, когда работник
  длительное время не посещает территорию общества;
  - после выполнения представителем сторонней организации работ, указанных в
    «предписании на выполнение задания», договоре или контракте.
    8.10.5 Представители сторонних организаций, выполнившие командировочное задание или завершившие работы должны сдать пропуск в БП перед убытием из общества. Если срок действия пропуска не закончился, он хранится до окончания срока действия. По возвращении работника в общество пропуск выдается по вновь оформленной заявке.
ПОРЯДОК ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕСТВА И ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ПЕРСОНАЛА, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОСЕТИТЕЛЕЙ
Порядок прохода через КПП, оборудованные СКУД (автоматизированные КПП), определен в Приложении 7.
9.1.5 С целью предотвращения несанкционированного проноса запрещенных предметов, документов, электронных носителей информации персонал, представители сторонних организаций, посетители обязаны беспрепятственно предъявлять на КПП (при входе и выходе) работникам ВО для осмотра ручную кладь (сумочки, папки, портфели и др.).
ПОРЯДОК ДОСТУПА НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕСТВА И ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
10.4.1 Доступ на территорию общества автотранспорта осуществляется через автотранспортные КПП:
ПОРЯДОК ВЫВОЗА/ВЫНОСА С ТЕРРИТОРИИ ОБЩЕСТВА (ВВОЗА/ВНОСА НА ТЕРРИТОРИЮ ОБЩЕСТВА) МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
1. На территорию общества запрещено вносить (ввозить) без разрешающих документов:
  а) чемоданы, дорожные и большие хозяйственные сумки;
  б) биологически активные, радиоактивные, сильнодействующие и взрывчатые вещества, ядерные материалы;
  в) наркотические средства, психотропные вещества, алкогольные напитки;
  г) боеприпасы, оружие и специальные средства самообороны, газовое оружие, газовые баллоны;
  д) аудио-видео аппаратуру, фотоаппаратуру, компьютерную технику, множительную, копировальную, радиоприёмную и передающую аппаратуру (телевизоры, радиоприемники, магнитолы, видеомагнитофоны, телефоны, радиостанции, плейеры, средства мобильной связи и т.д.) и их составляющие части;
  е) носители информации: видео- и аудиокассеты, магнитные накопители, оптические компакт-диски (CD, CD-R, CD-RW, DVD и др.), флэш-карты, планшеты и др.
2. С территории общества запрещено выносить (вывозить), без оформленных в установленном порядке документов, любые материальные ценности, в том числе:
  а) секретную документацию;
  б) секретные изделия и их комплектующие;
  в) ядерные материалы и радиоактивные вещества;
  г) документацию, содержащую информацию ограниченного распространения (с пометками «для служебного пользования», «коммерческая тайна» и «конфиденциально»);
  д) другие документы и печатные издания (чертежи, документы, бланки, дипломные, курсовые работы, ксерокопии и т.д.).
  е) другое перечисленное в п.11.1.
ПОРЯДОК ЗАДЕРЖАНИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ. ПОРЯДОК ПРОИЗВОДСТВА ДОСМОТРОВ И ИЗЪЯТИЯ ВЕЩЕЙ

В целях соблюдения порядка вноса, выноса на территорию/с территории общества материальных ценностей, документации и др. на КПП работники ВО могут производить осмотр вещей.
При проведении осмотра необходимо предъявить содержимое сумки или выложить какие-то предметы из сумки, а также предметы, находящиеся у осматриваемого лица.
Осмотр вещей и других предметов осуществляется, как правило, в присутствии лица, у которого они находятся, непосредственно на КПП без понятых.
При наличии достаточных данных о совершении лицом правонарушения, связанного с посягательством на охраняемый объект, чужое имущество, старшему должностному лицу ВО в месте расположения охраняемого объекта предоставляется право производить личный досмотр и досмотр вещей, а также изъятие вещей и документов у этого лица.

Личный досмотр и досмотр вещей производится в случаях:

когда лицо застигнуто в момент совершения правонарушения или непосредственно после его совершения;
при наличии признаков совершения правонарушения в виде следов на одежде и

вещах;

когда очевидцы прямо укажут на данное лицо, как на совершившее
правонарушение;
- при нарушении установленного пропускного режима во время проноса дорожных и хозяйственных сумок, дипломатов, портфелей, а также ручной клади, если лицо, при котором эти вещи находятся, отказалось добровольно предъявить их содержимое работнику охраны на проходной общества;
- при показаниях технических средств обнаружения.

Приложение 6 к Инструкции № 66.72-1.02.275-2015

АНКЕТА для лиц, не имеющих справок о наличии формы допуска

(заполняется собственноручно)

1. Фамилия, Имя, Отчество
2. Год, число, месяц и место рождения
3. Паспорт (номер, серия, кем и когда выдан)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите дату изменения и прежнее гражданство, если имеете гражданство другого государства – укажите с какой даты и государство)
5. Были ли Вы за границей: где, когда и с какой целью
6. Были ли Вы судимы (когда, укажите статью УК РФ, приговор суда, в том числе по снятым и погашенным судимостям)
7. Адрес Вашего проживания
8. Адрес Вашей регистрации
9. Номер трудового договора, дата заключения

Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, могут повлечь отказ в оформлении доступа на территорию АО «ПО «Севмаш».

Приложение: Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования.

«_

»_ 20 г. Подпись

(дата заполнения)

Настоящим подтверждаю, что данный работник состоит в трудовых отношениях с

организацией с

(указать с какой даты)

Сведения, изложенные в анкете, соответствуют представленным документам.

«_

(подпись, инициалы, фамилия руководителя организации или работника кадрового подразделения)

»_ 20 г.

Ф. 66.72.03а

ЧАСТЬ 2. ВЫПИСКА ИЗ ПОЛОЖЕНИЯ О ВНУТРИОБЪЕКТОВОМ РЕЖИМЕ В ОАО «ПО «СЕВМАШ» №72.41-1.02.025-2008

6. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ВНУТРИОБЪЕКТОВОГО РЕЖИМА

На территории общества могут находиться лица, работающие в данной смене или в установленное для них по графику время, и лица, имеющие соответствующий пропуск, разрешающий им находиться на территории общества в данное время (например, разовый пропуск с указанием даты и времени посещения).
Вход на территорию общества разрешается не ранее чем за один час до начала работы.
Выход с территории общества должен быть произведен в течение одного часа после окончания рабочего времени (смены).
Пребывание на территории общества свыше одного часа после окончания основного рабочего времени допускается только с разрешения администрации подразделения и только по служебной необходимости.
Каждый работник может находиться только и тех подразделениях и на тех участках производства, куда ему разрешен доступ, и выполнять только ту работу, которая ему поручена администрацией и определена сменно-суточным заданием.
Запрещается изготовление предметов личного пользования без оформления соответствующих документов.
Изготовление товаров народного потребления по заявкам работников производится только после оплаты услуг, с установлением со стороны администрации подразделения контроля за их изготовлением.
Работник обязан незамедлительно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, сохранности имущества общества, препятствующей выполнению работ.
Работнику запрещается:
- без разрешения непосредственного руководителя покидать рабочее место в течение смены (а по ее окончании до прихода сменяющего работника, если работа не допускает перерыва);
- пользоваться не разрешенными для использования электроприборами, инструментом н др. приспособлениями;
- производить на территории общества без разрешения фото- видеосъемку, использовать измерительные средства и приборы, а также производить записи, не относящиеся к его профессиональной деятельности;
- совершать действия и поступки, которые определены законодательством как правонарушения или запрещены нормативными документами общества.
На территории общества запрещается торговля продуктами питания и промышленными товарами физическими лицами и организациями (кроме УСВ предприятия) без разрешения руководства общества.

До начала рабочей смены каждый работник отмечает свой приход на работу, а после окончании рабочей смены - уход с работы а порядке, установленном администрацией подразделения.
Администрация подразделений организует учет явки на работу и ухода с работы своих работников.
Лицам, находящимся на территории общества, запрещается производить действия (отвлекать), мешающие другим работникам выполнять свои должностные обязанности.

6.8. На территории общества запрещено употреблять спиртные напитки, наркотические или токсические вещества, а также работать и находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

////////////////////////////

ИЗВЕЩЕНИЕ О ЗАКУПКЕ

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ

ТРЕБОВАНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ УЧАСТНИКУ

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАЯВКИ И СОСТАВУ ДОКУМЕНТОВ

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

РАССМОТРЕНИЕ ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ УЧАСТНИКОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ПРЕФЕРЕНЦИИ

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Общие положения

Порядок оценки заявок по критериям оценки заявок

ПРИЛОЖЕНИЯ

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ (ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) ПРОДУКЦИИ

АНКЕТА УЧАСТНИКА

ДЕКЛАРАЦИЯ

o соответствии Участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства

СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА, РАБОТЫ, УСЛУГИ (ДАЛЕЕ – ПРОДУКЦИИ)

ПЛАН РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПОСТАВКИ ТОВАРА, ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ ЧЛЕНА КОЛЛЕКТИВНОГО УЧАСТНИКА

СПРАВКА ОБ ОПЫТЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРОВ

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Предмет договора

Цена

Порядок расчетов

Сроки выполнения работ

Обязательства сторон

Сдача и приемка работ

Ответственность сторон

Форс-мажор

Порядок изменения и расторжения договора

Конфиденциальность, использование работ

Внесение изменений в техническую документацию

Прочие условия

Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

Правила обращения с пропуском.

АНКЕТА для лиц, не имеющих справок о наличии формы допуска